Договор на создание сайта образец – Договор на создание сайта, 2020, 2019 — Договор оказания услуг, работ — Образцы и бланки договоров

Содержание

Образец договора на создание/разработку сайта от физического лица

Простой образец договора на создание web сайта для частного веб мастера с юридическим лицом.
Скачать бланк договора можно по ссылке.

Во избежании споров и недопонимания между заказчиком и клиентом лучше всего обезопасить свои деловые отношения заключив договор на создания сайта. В договоре четко описывается сроки разработки сайта, стоимость услуг, а так же обязанности сторон. __

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ САЙТА №__

_________________ г.

________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор разработки сайта (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Термины и определения

1.1.Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и принадлежащая частному лицу или организации.

1.2. Структура сайта – состав и взаимозависимость разделов и страниц сайта.

1.3. CMS – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов управления наполнением (контентом) сайта, сопровождения и администрирования сайта.

1.4. Страница сайта — веб-страница, составная часть сайта.

1.5. Программный компонент (модуль) – функционально завершенный фрагмент CMS, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими компонентами.

1.6. Дизайн-макет

– графическое изображение, иллюстрирующее способ представления страницы сайта.

1.7. Разработка дизайн-макета – создание дизайн-макета в специализированных графических редакторах.

1.8. Веб-страница – интерактивный документ, отображающийся в браузере. Может содержать текст, изображения, анимацию и видео. Состоит из одного или нескольких файлов.

1.9. Шаблон веб-страницы — набор файлов с неизменяемой информацией, на основе которых, совместно с информацией, полученной из базы данных, формируется динамическая веб-страница.

1.10. Динамическая веб-страница – веб-страница, содержимое которой зависит от информации, хранящейся в базе данных.

1.11. Верстка – процесс формирования файлов веб-страниц или шаблонов веб-страниц.

1.13. Внедрение – комплекс работ, направленный на интеграцию отдельного компонента в состав программного обеспечения.

1.14. Доменное имя (домен) – уникальное сочетание символов, по которому можно идентифицировать сайт в сети Интернет или локально-вычислительной сети.

1.15. Веб-сервер – это сервер, взаимодействующий с клиентом по HTTP запросу.

1.16. Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.

1.17. Хостинг-площадка – место физического размещения интернет-сайта.

 

2.Предмет договора

2.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы и оказать услуги по созданию сайта (далее по тексту – «Сайт», «Работы») в соответствии с требованиями и в объеме, указанными в «Техническом задании» «Заказчика» (Приложение №___ _________________ к «Договору»), которое является неотъемлемой частью «Договора», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить «Работы».

2.2. «Техническое задание» разрабатывается «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем».

 

3.Срок действия договора

3.1.»Договор» вступает в силу с _________________и действует до _________________

 

4.Права и обязанности сторон

4.1.»Заказчик» обязуется:

4.1.1.Разработать техническое задание по согласованию с «Исполнителем».

4.1.2.В присутствии «Исполнителя» осмотреть и принять «Работы» и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных «Договором».

4.2. «Исполнитель» обязуется:

4.2.1.Выполнить «Работы», указанные в «Техническом задании», в сроки, установленные в договоре

4.2.2.Разработать структуру «Сайта».

4.2.3.Осуществить разработку «Сайта» на основе CMS

4.2.4.Разработать программные компоненты.

4.2.5.Произвести работы по установке, настройке, конфигурированию (внедрению) программных компонентов в CMS «Сайта».

4.2.6.Разработать дизайн-макеты страниц «Сайта» по согласованию с «Заказчиком», осуществить верстку (разработку) и внедрение шаблонов веб-страниц «Сайта». Правообладателем разработанных дизайн-макетов, шаблонов веб-страниц «Сайта» является «Заказчик», при этом «Исполнитель» не вправе использовать разработанные дизайн-макеты и шаблоны веб-страниц «Сайта» для собственных нужд.

4.2.7.Зарегистрировать доменное имя на имя и за счет «Заказчика».

4.2.8.Разместить «Сайт» на хостинг-площадке _______________________ на срок _______________________

4.3.»Заказчик» вправе:

4.3.1.В любое время проверять ход и качество «Работ», не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя».

4.3.2.Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению «Договора»

4.4.»Исполнитель» вправе:

4.4.1.Привлекать на договорной основе лиц для выполнения «Работ», за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.4.2.Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по «Договору» препятствует исполнению «Договора» «Исполнителем», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение «Заказчиком» указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

 

5.Сроки выполнения работ

5.1.Дата начала «Работ»: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

5.2.Сроки начала и окончания «Работ» по «Договору» переносятся «Исполнителем» в одностороннем порядке на период просрочки исполнения «Заказчиком» встречных обязательств, предусмотренных п. 4.1 «Договора».

 

6.Стоимость работ, услуг и порядок расчетов

6.1.Стоимость «Работ» по «Договору» составляет _________________ (прописью) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» «Заказчик» оплачивает в после приема выполненных работ.

6.2.Оплата по «Договору» производится в следующем порядке: в срок до ___________________ 

_________________________. «Заказчик» производит предварительную оплату в размере ______________________________ (прописью) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» «Заказчик» оплачивает в после приема выполненных работ.

6.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Заказчиком» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Исполнителя». При этом обязанности «Заказчика» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком «Заказчика» со счета «Заказчика».

 

7.Ответственность сторон

7.1.»Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

7.2.Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

7.3.Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

7.4.Ответственность «Заказчика»:

7.4.1.В случае несвоевременной оплаты «Работ» «Исполнителю» в соответствии с условиями «Договора» «Заказчик» обязуется выплатить «Исполнителю» пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Исполнителя».

7.5.Ответственность «Исполнителя»:

7.5.1.В случае несвоевременного выполнения этапа «Работ» «Исполнитель» обязуется выплатить «Заказчику» пени за каждый день просрочки в размере _______ процентов в день от стоимости этапа «Работ» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более _____ процентов. При этом «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

 

8.Основания и порядок расторжения договора

8.1.»Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

8.2.Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение ________ ______календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

 

9.Разрешение споров из договора

9.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

9.2.Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 16 «Договора».

9.3.Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ___________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу.______

__________________________________________________________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу.

12.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________________ 

9.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет ______________ _________________________рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5.Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

 

10.Прочие условия

10.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

 

11.Форс-мажор

11.1.»Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

11.2.»Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее __________ _______________календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.»Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

 

12.Прочие условия

12.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

12.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

12.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

12.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

 

13.Список приложений

13.1.Приложение№___    — «Техническое задание на разработку сайта».

 

14.Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

 

 

 

 

 

Подпись:_________________________

Исполнитель

 

 

 

 

 

Подпись:_________________________

 

kisameev.ru

Как правильно составить договор на разработку сайта

Я четыре года веду проекты по созданию сайтов, брендингу и рекламе. Раньше от слова «правочки» у меня начинал дергаться глаз.

Александра Рыбакова

руководитель проектов в креативном агентстве

Бесконечные правочки ведут к неприятным для проекта вещам: он становится невыгоден и все менее интересен студии. Теряется время, и другие проекты сложно планировать — а для компании это тоже потерянные деньги. Все участники проекта устают, падает их мотивация, а в итоге — качество проекта.

Сейчас я руковожу проектами по созданию сайтов в компании, где проблема бесконечных правок решена. Заодно решены и другие задачи: мы вовремя получаем оплату, быстро согласовываем макеты и сайты, вовремя получаем тексты и изображения для работы над дизайном.

Это стало возможным благодаря двум вещам: жесткой внутренней системе документооборота и грамотно выстроенному общению с клиентами. В этой статье я расскажу о первом — документальном — способе защиты агентства и результатов нашей работы.

Осторожно, бюрократия

Наши правила документооборота достаточно жесткие. Оправдание этой бюрократии простое: мы хотим, чтобы наши права были защищены. При этом мы делаем еще две вещи:

  1. Мы дружелюбны и честны с клиентами и заранее предупреждаем о наших правилах.
  2. Мы сами нарушаем собственные правила, если хотим.

У меня были ситуации, когда клиент не успевал перевести предоплату и мы стартовали без нее. Или шли верстать страницы без согласованного дизайна. Но это уже наши внутренние риски, которые менеджер и компания берут на себя.

Как делают сайты

Когда компания выходит на рынок, вырастает, меняет аудиторию или просто обнаруживает себя в 2019 году, ей становится нужен сайт.

Обычно компания до конца не знает, как строится разработка, с чего ее начать, и имеет ограниченный бюджет. Тут компания выбирает, как поступить.

Сделать сайт самостоятельно внутри компании. Найти менеджера, дизайнера, программистов внутри организации и все сделать своими силами. Это доступно тем компаниям, у которых уже есть свой штат таких сотрудников.

Как работать фрилансером и не начать убивать

Сделать самостоятельно на базе конструктора сайтов. С простым сайтом без навороченного дизайна и функционала можно справиться в одиночку, даже если у тебя нет штата разработчиков. Из минусов — придется обходиться собственными силами и навыками, осваивать конструктор самому. Этот путь обычно выбирают небольшие или новые бизнесы.

Заказать отдельно дизайн, отдельно программирование у фрилансеров. Если фрилансеры знакомые, может получиться отличный результат. Если пойти на биржу фриланса и постараться найти там кого-то — может повезти или нет. Этот путь — выбор стойких и уверенных в себе.

Заказать разработку в агентстве. Там за клиента составят задание (описание требований к сайту), нарисуют макеты, запрограммируют. Это дороже, зато результат предсказуемый. Средний и крупный бизнес, как правило, заказывают сайты именно у агентств.

Если выбран последний вариант, начинается путь длиной от полугода до пары лет — это в особых случаях. Срок зависит от объема и сложности разработки, скорости согласований и даже от того, насколько хорошо клиент понимает, какой функционал ему нужен.

Клиент популярной студии платит за уверенность в том, что его задача будет выполнена качественно и в срок. Но так происходит не всегда.

Какие есть подходы и проблемы

Есть два подхода к созданию любого веб-проекта.

Первый подход — классическая «водопадная» модель разработки. Она подразумевает, что все части проекта идут последовательно друг за другом. Это значит, что сначала мы согласовываем задание и только потом начинаем рисовать дизайн-концепцию. Концепция будет основана на задании и переданных материалах. После концепции наступит очередь макетов, а когда макеты будут готовы — начнется сборка. Наполнять сайт мы будем только предоставленным контентом. При таком подходе стоимость проекта рассчитывается заранее и не меняется в процессе работы.

Второй подход — это применение так называемых гибких методологий (эджайл, скрам, тайм-энд-матириал и другие красивые слова — отсюда). При таком подходе разработка ведется этапами и не останавливается. Как пример: сначала быстро нарисовали, запрограммировали и выпустили главную страницу сайта и каталог. Потом добавили еще пару страниц. И еще пару страниц. Такой подход подразумевает почасовую оплату работы специалистов: сколько времени потратили на итерацию, столько она и будет стоить.

Основы маркетинга для бизнеса: знание клиента

Работать «по водопаду» уже не так модно, как по эджайлу, но это все еще популярный подход в разработке сайтов.

Если показывать схематично, то работа над сайтом «по водопаду» выглядит так. Все вроде бы просто. Но на каждом этапе студию поджидают одни и те же удивительные вопросы:

Наш подход

Мы работаем по первой модели — «водопадной». Чтобы избежать проблем, мы фиксируем в документах все стоящее, все полезное и все спорное. Каждый этап работы также обрастает документами.

В итоге на любом проекте у нас есть:

  1. Договор.
  2. Приложение № 1.
  3. Приложение № 2.
  4. Задание.
  5. 6—10 актов выполненных работ.
  6. 1—3 акта приема-передачи информационных материалов.
  7. 4 счета.

Оригиналы документов у нас на руках. Это значит, что мы работаем только с подписанными документами — мы не беремся даже за самый интересный проект, если клиент хочет работать без документов или за наличные.

Документы грамотно составлены. За это отвечает наша внутренняя шаблонизация документов и несколько специалистов: юрист корректно составляет основные документы, делопроизводитель вписывает их в наш документооборот, бухгалтер вовремя выставляет счета.

Все документы отправляются курьером с описью вложения. Это фиксирует, что мы выставили акт в срок, оговоренный приложением к договору.

Мы соблюдаем условия, описанные в этих документах. Без этого даже самый крутой юрист и самый четкий договор не помогут.

Эта система и сам список могут показаться громоздкими, если вы фрилансер или представитель небольшой компании. Но вы можете взять какие-то решения и применить их точечно в своем документообороте.

Расскажу о каждом документе подробнее.

Договор

Мы используем рамочный договор, который описывает основные взаимоотношения между сторонами: права и обязанности, правила расторжения и прочее. Договор пролонгируется автоматически — чтобы прекратить его действие, договор нужно специально расторгнуть.

Таск-менеджер. В договоре мы фиксируем, что по всем проектам общение с клиентом ведется исключительно в конкретном таск-менеджере — программе для обмена задачами и материалами. Такая договоренность позволяет нам общаться с клиентом только там и не отвечать на письма в почте, Телеграме и Фейсбуке. Весь контент, комментарии, пожелания и прочее лежат в конкретных задачах конкретного проекта и всегда доступны. Это удобно и нам, и клиенту — больше не приходится искать нужные ссылки в почте, Вайбере и смс.

Сдавать результаты работ тоже можно в таск-менеджере. Если клиент пропадает, а срок сдачи макетов подошел, можно выложить результат в таск-менеджер — юридически это считается сдачей результата. Остается выставить акт и счет.

Определение таск-менеджера из нашего договораОпределение таск-менеджера из нашего договораВ таск-менеджере так удобно работать, что мы больше не ведем проекты в почте. И бонусом имеем полное право не общаться в мессенджерахВ таск-менеджере так удобно работать, что мы больше не ведем проекты в почте. И бонусом имеем полное право не общаться в мессенджерах

Автоприемка актов и мотивированный отказ. Все работы, которые мы передаем по любому из приложений, считаются принятыми автоматически спустя 5 рабочих дней с того момента, как клиент получил акт. В реальности мы всегда презентуем результаты своего труда, но в крайнем случае можем просто загрузить их в таск-менеджер, а акт выслать почтой.

Нельзя просто так отказаться от выполненных нами работ или начать вносить корректировки в согласованные ранее работы. Если клиента что-то не устраивает, он пишет мотивированный отказ — письмо на официальном бланке с перечнем недостатков работы. Обычно до этого не доходит, потому что мы выдаем нужный клиенту результат и составлять такие бумаги никто не хочет.

Так что все правки, переделки и доработки мы всегда выносим в следующий этап или даже оцениваем как дополнительные работы за дополнительные деньги. Это значит, что они перестают быть правками и становятся частью задачи на будущем этапе или вообще превращаются в отдельное приложение с отдельным бюджетом. А юридически мы прикрыты принятыми актами.

Если дойдет до суда — процесс рассмотрят в Арбитражном суде Москвы. Это важно даже не потому, что суд находится в Москве, как и мы. А потому, что московский и питерский суды имеют практику по делам студий, агентств и вообще интеллектуальной собственности. А суды в нестоличных городах — не имеют. И нестоличный суд не будет с той же тщательностью, что и московский, разбираться, все ли ховеры переданы и считать ли их интеллектуальной собственностью.

Выдержка из нашего договора. Если за пять рабочих дней мы не получили мотивированный отказ, работы считаются принятыми. Если дело дойдет до суда, любые работы, сданные в срок, считаются принятыми. Мотивированный отказ должен четко фиксировать недостатки сданной работыВыдержка из нашего договора. Если за пять рабочих дней мы не получили мотивированный отказ, работы считаются принятыми. Если дело дойдет до суда, любые работы, сданные в срок, считаются принятыми. Мотивированный отказ должен четко фиксировать недостатки сданной работы

Приложение

Приложение — это соглашение об определенном наборе работ. В нем мы фиксируем этапы, сроки, стоимость, ответственность сторон на конкретном проекте. Если проект большой, мы можем сделать два приложения: первое — на дизайн, второе — на программирование. Если проект маленький, мы составляем одно приложение. Расскажу о наших принципах именно на таком примере.

В приложении всегда есть предоплата. В зависимости от договоренностей с клиентом и объема работ, она составляет от 20 до 100% стоимости контракта. Мы не работаем без предоплаты, потому что всегда есть шанс расторжения договора и прекращения сотрудничества. Будет обидно, если мы сделаем работу без предоплаты, ее не примут и потребуют расторгнуть договор. Получится, что денег нет, клиента нет, а время, которое потрачено на эту работу, не вернуть.

Работы в приложении делятся на этапы. Каждый этап закрывается актом выполненных работ и становится основой для последующих работ и этапов.

Выдержка из нашего договора. Если за пять рабочих дней мы не получили мотивированный отказ, работы считаются принятыми. Если дело дойдет до суда, любые работы, сданные в срок, считаются принятыми. Мотивированный отказ должен четко фиксировать недостатки сданной работы

Главное правило юридической грамотности

Сначала читать, потом подписывать

Разбивка по этапам выглядит примерно так:

  1. Разработка задания — 10 рабочих дней.
  2. Разработка дизайн-концепции — 10 рабочих дней.
  3. Разработка дизайн-макетов — 20 рабочих дней.
  4. Сборка (верстка, программирование, тестирование) сайта — 40 рабочих дней.
  5. Наполнение сайта контентом — 10 рабочих дней.

При желании можно разбить проект на большее количество этапов: отдельно показать прототип, адаптацию макетов, верстку, тестирование и что-нибудь еще. Все зависит от проекта.

В таком устройстве документа есть два плюса. Каждый этап становится базой для дальнейших работ: к примеру, программирование не начнется, пока мы не сдадим дизайн. Каждый этап закрывается актом, поэтому внести в него лишнюю корректировку просто так не получится. Если началось программирование, значит, дизайн не изменится.

В сроках есть такая хитрость: мы учитываем не только срок нашей работы над этапом, но и срок, когда клиент принимает работу. Обычно это 5 рабочих дней. Так у нас есть время сдать проект и передохнуть перед следующим этапом, а у клиента — время принять нашу работу, обсудить ее с командой, согласовать, подписать акт и провести нужный платеж. Если клиент пишет мотивированный отказ, мы должны переделать непринятые работы. Срок переделки равен сроку несогласованного этапа.

План проекта без запланированных актов по этапам. Так проект видит клиент, который лично пытается запланировать работы и делает это впервые. В схеме не учтены сроки согласованийПлан проекта без запланированных актов по этапам. Так проект видит клиент, который лично пытается запланировать работы и делает это впервые. В схеме не учтены сроки согласованийПлан проекта с запланированными согласованиями и обменом документами. Минимум на 5 недель дольше, но и больше похоже на правду. Так проект выглядит на самом деле: видно, что работаем не только мы, но и заказчикПлан проекта с запланированными согласованиями и обменом документами. Минимум на 5 недель дольше, но и больше похоже на правду. Так проект выглядит на самом деле: видно, что работаем не только мы, но и заказчикПлан проекта без запланированных актов по этапам. Так проект видит клиент, который лично пытается запланировать работы и делает это впервые. В схеме не учтены сроки согласованийПлан проекта без запланированных актов по этапам. Так проект видит клиент, который лично пытается запланировать работы и делает это впервые. В схеме не учтены сроки согласованийПлан проекта с запланированными согласованиями и обменом документами. Минимум на 5 недель дольше, но и больше похоже на правду. Так проект выглядит на самом деле: видно, что работаем не только мы, но и заказчикПлан проекта с запланированными согласованиями и обменом документами. Минимум на 5 недель дольше, но и больше похоже на правду. Так проект выглядит на самом деле: видно, что работаем не только мы, но и заказчик

Каждый этап имеет свою стоимость и закрывается актом. Такая разбивка защитит, если в середине проекта придется расторгать приложение или договор. Это может произойти по разным причинам: клиент поругался со студией или решил открыть новую фирму и все договоры старой фирмы хочет срочно закрыть.

Для каждого этапа мы указываем, в какой форме сдаем результат. И именно результат по этой форме клиент может принять или не принять. Объясняю на примере.

С юридической точки зрения дизайн-концепция — это две картинкиС юридической точки зрения дизайн-концепция — это две картинки

Вот что мы делаем для разработки концепции:

  1. Выясняем пожелания клиента.
  2. Изучаем и предлагаем референсы.
  3. Понимаем ограничения и пожелания по концепции.
  4. Определяем цветовую палитру и шрифты.
  5. Готовим презентацию на пару десятков слайдов.
  6. Делаем видеоролик.
  7. Собираем анимированный прототип.

Но мы специально не обещаем всего этого в приложении и не оформляем как результат работ. Все это — процессы и промежуточные результаты, их нельзя «сдать» в виде результата работ. С юридической точки зрения мы должны клиенту только два файла в определенном формате.

Интеллектуальная собственность. Мы разграничиваем, кому должны принадлежать права на материалы, которые потребуются для разработки сайта. Кроме собственно результатов работы, которые мы передаем клиенту, например макетов, в нашей работе встречаются и другие материалы:

  1. Материалы, которые передает клиент и на которые у него должны быть права. Обычно это логотип, фотографии сотрудников, продуктов и процессов клиента и тому подобный визуальный контент.
  2. Рекомендуемые элементы — шрифты, стоковые изображения и прочие вещи, которые нам не принадлежат, поэтому отдавать права на них мы не можем. Поэтому мы их именно рекомендуем к использованию.
  3. Лицензии на программное обеспечение — на «1С-битрикс», например. Права на лицензию нельзя передать, так что мы не можем купить ее, попользоваться и потом отдать клиенту. А значит, клиент сам должен об этом позаботиться и предоставить нам разрешение на использование лицензии.
Что делать? 01.03.19

Нужно ли регистрировать права на текст и фотографии?

Все нюансы работы с интеллектуальными правами прописаны в приложении. Пункт 4.6 фиксирует, что права на все результаты работ переходят к клиенту только после завершения проекта, не раньше. Пункт 4.7 разрешает нам анонсировать наши работы на фестивалях, конкурсах, в СМИ. Это приносит нам примерно половину новых клиентовВсе нюансы работы с интеллектуальными правами прописаны в приложении. Пункт 4.6 фиксирует, что права на все результаты работ переходят к клиенту только после завершения проекта, не раньше. Пункт 4.7 разрешает нам анонсировать наши работы на фестивалях, конкурсах, в СМИ. Это приносит нам примерно половину новых клиентов

Задание

Задание — это стандартный первый этап работы над проектом. Мы употребляем именно термин «задание», а не «техническое задание» или «ТЗ», по нескольким причинам.

Для нас задание — это документ, фиксирующий цели и задачи сайта, основные требования к форматам, состав страниц, список необходимых материалов. На этом все. У «технического задания» есть собственное определение и госты. Подготовка такого документа будет стоить дороже, при этом для наших клиентов он будет избыточным. Мы даем определение нашему пониманию термина «задание», чтобы не возникало разночтений или требований оформить его по госту, как «техническое задание».

Само задание мы сдаем как результат работ, который закрывается актом. Подписывается при этом и акт, и задание — так мы фиксируем все, что написано в задании, как требования к последующим этапам.

Структура задания

Общая информацияОписание бизнеса клиента, целей и задач проекта, целевых аудиторий
ДизайнТребования к использованию тех или иных элементов (например, фирменного стиля клиента) и требования к размеру макетов
Технические требованияПрограммно-аппаратные требования к хостингу, список браузеров и систем, на которых требуется корректная работа сайта, требования к средствам разработки. Иногда здесь же фиксируются какие-то особые требования для SEO-продвижения сайта
Информационное наполнениеЯзыковые версии, структура сайта, список уникальных макетов, список типовых блоков (меню, футер и тому подобное)
Содержание страницВ этих подпунктах постранично описано содержание макетов и возможности их редактирования
Интерактивные элементы и сервисыПеречень требований и правил работы форм, фильтров, заказов и корзин, интеграций со сторонними сервисами
Система управления контентомОписания правил работы с системой администрирования сайта
Требования к материаламПодробный список материалов, которые мы ожидаем получить от клиента к моменту работы над дизайн-концепцией
Перенос на хостингПравила передачи проекта клиенту

Общая информация

Описание бизнеса клиента, целей и задач проекта, целевых аудиторий

Дизайн

Требования к использованию тех или иных элементов (например, фирменного стиля клиента) и требования к размеру макетов

Технические требования

Программно-аппаратные требования к хостингу, список браузеров и систем, на которых требуется корректная работа сайта, требования к средствам разработки. Иногда здесь же фиксируются какие-то особые требования для SEO-продвижения сайта

Информационное наполнение

Языковые версии, структура сайта, список уникальных макетов, список типовых блоков (меню, футер и тому подобное)

Содержание страниц

В этих подпунктах постранично описано содержание макетов и возможности их редактирования

Интерактивные элементы и сервисы

Перечень требований и правил работы форм, фильтров, заказов и корзин, интеграций со сторонними сервисами

Система управления контентом

Описания правил работы с системой администрирования сайта

Требования к материалам

Подробный список материалов, которые мы ожидаем получить от клиента к моменту работы над дизайн-концепцией

Перенос на хостинг

Правила передачи проекта клиенту

В пункте «Дизайн» хочется написать что-то вроде «Продающий и яркий дизайн для динамично развивающейся компании». Мы себе такого не позволяем. В требованиях к дизайну только сухая выжимка фактов — того, что можно доказать юридически. Все эмоции — на этапе концепции.

В разделе «Содержание страниц» каждую страницу мы описываем максимально сухо. Мы специально не пишем ничего про цветовую гамму, настроение, эмоции и то, насколько страница должна быть продающей, потому что это все — недоказуемые вещи. Раз их нельзя доказать, то и защитить результат своей работы будет сложно. А вот наличие промоблока легко доказуемо.

Наше определение заданияНаше определение заданияОписание главной страницы сайта в задании: промоблок, его содержание, правила администрирования. Здесь нет ничего о настроении и эмоциях, которые должна вызывать страницаОписание главной страницы сайта в задании: промоблок, его содержание, правила администрирования. Здесь нет ничего о настроении и эмоциях, которые должна вызывать страница

Акт приема-передачи информационных материалов

Чтобы мы могли использовать в проекте что-то кроме собственной фантазии, семи цветов радуги и бесплатных шрифтов, мы просим клиентов предоставлять нам собственные материалы: тексты, фото, видео, шрифты, логотипы. В задании мы составляем список материалов, которые клиент обязуется нам передать.

Все переданные клиентом материалы я описываю в акте приема-передачи информационных материалов, который подписывают обе стороны. Такой акт обеспечивает несколько вещей.

В приложении юридическим языком написано: нет контента — нет дизайна. А значит, мы можем ничего не рисовать и не перерисовывать, пока клиент не выдаст нам материалы.

Если клиент взял пару фоток из поисковика, выдал их за свои и передал нам, то ответственность за использование чужих материалов лежит на клиенте, а не на нас.

Вместе с материалами от клиента мы получаем базу для своей работы — мы используем их в дизайне. Кроме того, с материалами от клиента презентовать результат заказчику проще и эффективнее, потому что на вопрос: «Почему тут именно эта фотка?» один из правильных ответов: «Это снимок вашего завода, который вы попросили использовать».

Выдержка из задания с требованиями к материалам. Контент, а также его перевод делает клиент. Или мы, но за отдельные деньги. Если контент не пришел в срок, мы можем приостановить работы. Благодаря списку материалов мы можем не беспокоиться об авторских правахВыдержка из задания с требованиями к материалам. Контент, а также его перевод делает клиент. Или мы, но за отдельные деньги. Если контент не пришел в срок, мы можем приостановить работы. Благодаря списку материалов мы можем не беспокоиться об авторских правах

Акт выполненных работ

Мы подписываем акты после того, как закрывается каждый этап. Акт подтверждает, что работа выполнена в полном объеме и вовремя.

Мы составляем акт и отправляем его на юридический или фактический адрес клиента. Мы стараемся отправлять акты курьерской службой с описью вложения или почтой России — так у нас остаются бланки передачи писем и можно доказать, что акт выставлен вовремя.

Обычно за проект набирается 4—5 актов.

Что помнить о документах

  1. Работайте только по договору и только по предоплате.
  2. Разбивайте работу на этапы. Указывайте стоимость каждого из них: если придется расторгать договор, вернете деньги только за невыполненные этапы.
  3. Каждый этап закрывайте актом выполненных работ.
  4. Сделайте и подпишите хотя бы минимальное задание на сайт, в котором укажите основные требования «по существу». Круто, если это будет отдельный этап работ, за который вам заплатят.
  5. Зафиксируйте, когда и какие материалы предоставляет клиент. Укажите в договоре, что вы не можете начать работу без этих материалов.
  6. Не подписывайте документы, с которыми не согласны.
  7. Рискуйте и отходите от правил, если договоритесь об этом сами с собой.

journal.tinkoff.ru

Договор на создание сайта: образец | Консультации компании «РосКо»

С развитием интернет — отношений Договоры на создание сайта приобретают все большую популярность. В связи с отсутствием законодательной формулировки понятия «Договора на создание сайта», суды сформировали понятие такого вида договоров.

Договор на создание (разработку) интернет-сайта квалифицируется как договор возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».

Договорная работаДоговорная работа
Таким образом, предметом договора подряда является вещь или иной результат работы подрядчика, имеющий материальное выражение. Результат работ, в отличие от услуг исполнителя, должен существовать отдельно от подрядчика и быть гарантированным.

Судебная практика:

Результат выполненной работы по созданию сайта должен быть передан заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между ними договором (по акту приема-передачи). Сам по себе факт размещения созданного сайта на домене еще не свидетельствует о принятии заказчиком результата работ, поскольку без передачи необходимых технических данных для управления сайтом заказчик лишен возможности использовать созданный сайт (Постановление ФАС УО от 17.04.2013 по делу N А60-16660/2012). 

Для заключения Договора на создание Интернет-сайта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  • Грамотно оформить Техническое задание с точными указаниями.

  • Обговорить сроки и сумму Договора.

  • Указать каким образом стороны уведомляют друг друга.

  • Составить Заявку на оформление заказа.

  • Указать меру ответственности за нарушение Договора.

Исходя из того, что договор создания сайта является договором подряда главными условиями являются предмет и сроки выполнения.

Исходя из судебной практики, рекомендуем составлять спецификации к Договору, где будут точно указаны все условия создания Вашего сайта!

Не стоит путать договор подряда с другими видами договоров.

Договор подряда и трудовой договор

Трудовой договор заключается в том случае, если вы предполагаете долгосрочные взаимоотношения с работником, связанные с многократным личным выполнением им какой-либо функции. Конечно же, трудовой договор порождает множество обязанностей для вас, ведь вы становитесь работодателем и руководствуетесь в отношениях с работником трудовым законодательством. 

Поэтому, если для вас важно лишь достижение результата в установленный срок, лучше будет заключить договор подряда.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг

При выполнении подрядных работ всегда есть материальный результат, и для заказчика важен именно итог, а не процесс. Например, поручая подрядчику изготовление мебели, вам важно в результате получить стол или стул. При этом, на второй план отходит то, как исполнитель достиг желаемого эффекта.

Материалы по темеМатериалы по теме

При возмездном оказании услуг материального результата может не быть вообще. Например, обращаясь к специалисту за оказанием юридических услуг, вы, конечно, желаете достичь определенного результата, но, при этом, для вас важно содействие юриста на каждом этапе. Таким образом, на первый план выходит сам процесс, а не результат. В этом случае заключается договор оказания услуг. 

rosco.su

Договор выполнения работ по созданию сайта и размещения сайта на сервере, 2020, 2019 — Договор оказания услуг, работ — Образцы и бланки договоров

Договор № ______

 

г. __________________                                                   «___» _________20__г.

 

 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 
Определение терминов.

Термины, которые используются в настоящем Договоре, имеют следующие значения:

Сайт – информационный ресурс в сети Интернет, содержащий текстовую, графическую и другую информацию, имеющий уникальный адрес в системе доменных имен и поддерживаемый комплексом системных программных средств.

Контент – информационное содержание сайта.

Акт сдачи-приемки работ по созданию сайта – документ, заверяемый подписями Сторон, свидетельствующий о завершении всего комплекса работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора. Любые доработки и изменения сайта после подписания Акта сдачи-приемки работ возможны лишь в рамках дополнительных соглашений к настоящему договору.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию сайта Заказчика (далее по тексту – «Сайт») и размещению Сайта на сервере исполнителя, а Заказчик принять и оплатить выполненную работу в соответствии с настоящим Договором.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

2.1    Надлежащим образом выполнить работы по созданию Сайта в соответствии с перечнем, указанным в Перечне работ по созданию Сайта (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2    Выполнить работы по созданию Сайта в срок, указанный в Календарном плане (Приложение №3), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3    При размещении информации на Сайте использовать только материалы, утвержденные Заказчиком в письменном виде.

2.4    Разместить готовый Сайт на сервере Исполнителя.

2.5    Предоставить Заказчику доступ к странице администрирования (логин и пароль). Провести инструктаж по правилам работы с системой администрирования.

2.6    В случае сбоев в работе Сайта, вызванных выявленными ошибками, связанными с его программным обеспечением, Исполнитель обязуется за свой счет восстановить нормальную работу Сайта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента сообщения ему об ошибке в случае, если указанные сбои не связаны со следующими обстоятельствами:

  • неправильной работой с Сайтом сотрудников Заказчика;
  • самостоятельным изменением Заказчиком программного кода;
  • отключением сайта за неуплату Заказчиком услуг по хостингу;
  • форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу Сайта;
  • форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг Заказчика.

В случае если сбои в работе Сайта связаны с вышеуказанными обстоятельствами, восстановление нормальной работы Сайта проводится Исполнителем за дополнительную плату и в срок, отдельно согласованный с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:

3.1       Назначить ответственное лицо для осуществления контроля за ходом работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора. Данное лицо является ответственным за принятие решений по текущим вопросам, возникающим в ходе работы над Сайтом.

3.2       Предоставить необходимые материалы (текстовые и графические) для создания дизайна и наполнения страниц Сайта в сроки, предусмотренные в  Календарном плане (Приложение №3). В случае невозможности предоставления Заказчиком необходимых материалов, условия изготовления данных материалов Исполнителем должны быть оговорены в дополнительном соглашении.

3.3       Своевременно оплатить работу Исполнителя в соответствии с п. 5 настоящего Договора.

3.4       В случае размещения сайта на сервере Заказчика, обеспечить соответствие сервера техническим требованиям для размещения Сайта.

3.5       Предоставить Исполнителю доступ к серверу для размещения Сайта и для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.6       Самостоятельно отвечать за содержание информации, передаваемой им для размещения на Сайте.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.   Порядок выполнения работ и отчетность по ним определяется Календарным планом (Приложение №3). Работы начинаются после внесения Заказчиком авансового платежа в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора.

4.2.   Исполнитель гарантирует, что работы будут выполнены в указанный срок, при условии, что в ходе работ не было простоев, произошедших не по вине Исполнителя, или Исполнитель и Заказчик не согласились письменно в ходе работ изменить сроки их выполнения. Допускается досрочная сдача-приемка работ.

4.3.   В течение всего периода создания Сайта текущая версия Сайта будет доступна для просмотра Заказчиком по адресу: http:__________________

4.4.   Исполнитель разрабатывает вариант  дизайна Сайта после утверждения структуры Сайта, принимая во внимание пожелания Заказчика в сроки, указанные в календарном плане – Приложение №3 . Данный вариант редактируется до утверждения Заказчиком. Утверждение дизайна Заказчиком фиксируется актом, в одностороннем порядке подписанным Заказчиком,  после подписания акта никакие редакции дизайна не допускаются.

4.5.   В случае принятия Заказчиком решения о заказе Исполнителю разработки дополнительных эскизов дизайна Сайта, эта работа рассматривается как дополнительная к составу Работ по Договору. Стоимость, состав и сроки вышеуказанной дополнительной работы утверждаются Сторонами в Дополнительном Соглашении к Договору, которое становится его неотъемлемой частью.

4.6.   Заказчик может поручить внесение дополнительного объема информации Исполнителю. В этом случае вышеуказанная работа рассматривается как дополнительная к составу работ по Договору. Стоимость, состав и сроки выполнения вышеуказанной дополнительной работы утверждаются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору, которое становится его неотъемлемой частью.

4.7.   Исполнитель гарантирует бесперебойную работу функциональных модулей проекта на протяжении пяти лет после запуска Сайта в эксплуатацию.

4.8.   После выполнения работ по созданию Сайта в соответствии с п. 1. настоящего Договора Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки работ обязан подписать его или  направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки в письменном виде.

4.9.   Мотивированным отказом признается письменный документ, составленный и подписанный Заказчиком, который должен содержать указания на несоответствия выполненных работ Перечню работ по созданию Сайта (Приложение №1).

4.10.В случае направления мотивированного отказа Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное соглашение, в котором оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ.

4.10        В случае, если Заказчик не представил Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления Исполнителем Акта сдачи-приемки работ, они считаются сданными, а Акт, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу двустороннего и является юридическим основанием для проведения расчетов Заказчика с Исполнителем за выполненные им работы.

4.11  По завершении всех работ над проектом, подписании Акта сдачи-приемки работ и окончательного расчета, Сайт Заказчика переносится с локального сервера Исполнителя на хостинговую площадку и становится доступным в сети Интернет по адресу www.____________

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1  Стоимость работ указана в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью данного Договора.

5.2  Указанная стоимость работ включает в себя НДС (18%). 

5.3  Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа.

5.4  Оплата работ за создание сайта по Договору осуществляется на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания Акта.

5.5  В стоимость работ по данному договору не включены работы по составлению контента сайта.

5.6  В случае мотивированного отказа от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения. По согласованию Сторон, может заключаться дополнительное соглашение, в котором оговариваются перечень, стоимость и срок выполнения дополнительных работ.

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА

6.1 Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным действующим законодательством, разработанного по настоящему Договору Сайта   распределяются между Сторонами следующим образом:

6.1.1. вышеназванные права на программный код программного обеспечения Сайта принадлежат Исполнителю;

6.1.2. вышеназванные права на дизайн Сайта принадлежат Заказчику и подлежат передаче ему после завершения Исполнителем соответствующих работ, с обязательным составлением Акта приема-передачи авторских прав.

6.1.3. Исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным действующим законодательством, на эскизы дизайна, от приема которых Заказчик отказался, принадлежат Исполнителю.

6.2.  Исполнитель гарантирует Заказчику, что исключительные авторские права на использование в любой форме и любым способом, предусмотренным действующим законодательством, программного кода, а также эскизы дизайна, впоследствии передаваемые Заказчику, принадлежат Исполнителю и свободны от прав и претензий третьих лиц. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За несвоевременную оплату работ исполнителя Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.3. За несвоевременное предоставление  необходимых материалов (текстовых и графических) для создания дизайна и наполнения страниц Сайта, а также продление сроков работ, указанных в Приложении №3 Договора по вине Заказчика,  Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от общей стоимости работ по Договору согласно Приложению №2 за каждый просроченный день.

7.3. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в  Приложении № 3 Договора, Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости данного вида работ, за каждый день просрочки.

7.4. Штрафные санкции, указанные в п. 7.2. настоящего Договора, начисляются на основании и с момента получения заказчиком письменной претензии от Исполнителя.

7.5. Штрафные санкции, указанные в п. 7.3. настоящего Договора, начисляются на основании и с момента получения исполнителем письменной претензии от Заказчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действий указанных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера услуг по хостингу сайта или форс-мажорными обстоятельствами в работе провайдера Интернет-услуг понимаются следующие обстоятельства:

  • выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная частичная или полная неработоспособность сервера на территории провайдера услуг по хостингу (если хостинг осуществляется не на сервере Исполнителя), содержащего файлы или программное обеспечение для работы сайта, любых его аппаратных и программных компонентов и/или периферийного оборудования, обеспечивающих нормальную работоспособность сайта;
  • выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих связь между  сервером на территории провайдера услуг по хостингу и любых других компьютеров в сети Интернет;
  • выход по независящим от действий Заказчика и/или Исполнителя причинам из строя и/или временная частичная или полная неработоспособность коммуникационных каналов, обеспечивающих доступ Заказчика в Интернет (связь между  любым компьютером Заказчика в сети Интернет, с которого осуществляется  процесс обслуживания и пользования сайтом, и сервером на территории провайдера услуг по хостингу).

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала или окончания их действия с подтверждением компетентных государственных органов.. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Если указанные в п. 8.1. обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, причем ни одна из Сторон не вправе требовать компенсации понесенных ею расходов.

9. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА

9.1. Настоящий Договор, порядок его исполнения, а также все споры, вытекающие из настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.3. В случае, если Стороны не достигнут соглашения, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд _____________________.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до исполнения Сторонами  своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон в письменной форме при подписании соответствующего соглашения уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Письменное уведомление о расторжении Договора направляется в адрес другой Стороны за 10 (десять) дней до указанной в уведомлении даты расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Изменения и/или дополнения содержания Договора могут быть внесены в него только по согласованию Сторон, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и содержит приложения: Приложение №1 «Перечень работ по созданию Сайта»; Приложение №2 «Смета на выполнение работ»; Приложение №3 «Календарный план». Эти приложения являются неотъемлемой, составной частью Договора.

  1. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Исполнитель

 

 

Заказчик

 

 

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

     

    

 

 

                                                             К  Договору № _____ от _____ г.

 

Перечень работ по созданию сайта.

 


Наименование работ, выполняемых Исполнителем:

1.      Разработка дизайна сайта.
Создание с использованием предоставленных логотипов и других текстовых и графических материалов, а также с оказанием консультаций по определению концепции дизайна.

 

2.     Верстка  шаблонов HTML-страниц сайта.

— нарезка и оптимизация графики,  повторяющейся на всех страницах;

— верстка шаблона начальной страницы сайта;

— верстка шаблонов ключевых страниц сайта.

3.     Разработка модуля редактирования текста на страницах

Модуль позволяет изменять текст на страницах сайта без привлечения специалиста. Поддерживается до 20 страниц.

4.      Разработка модуля «Пожелания»

Данный модуль позволит пользователям отсылать пожелания непосредственно администратору сайта, без отображения их в публичном доступе.

5.       Разработка модуля «Отзывы»

Данный модуль позволяет посетителям сайта оставлять отзывы в публичный доступ на специальной веб-странице.

5.     Разработка модуля «Новости»

         Данный модуль позволяет администраторам сайта добавлять неограниченное количество новостей, отображаемых в правой колонке сайта. По умолчанию модуль показывает 5 последних новостей.

 

6.     Разработка модуля «Каталог товаров»

Данный модуль реализует древообразный каталог товаров, имеющий неограниченное число разделов и уровней. В каждом уровне можно создавать любое количество товаров.

У каждого товара можно редактировать следующую информацию: название, описание, цена, изображение.

 

7.      Создание флеш-баннера.

Баннер рекламного характера, отображающий продукцию, встраивается в верхнюю часть сайта.

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

Исполнитель:

Заказчик:

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

 

 

 

                                                             К  Договору № _____ от _____ г.

 

Смета на выполнение работ.

 


Наименование работ, выполняемых Исполнителем:

 

Цена в рублях

1.     Разработка дизайна сайта.
 

 

2.     Верстка  шаблонов HTML-страниц сайта.

 

 

3.     Разработка программной части проекта

В соответствии с перечнем работ.

 

4.       Разработка флеш-баннера

 

5.     Регистрация сайта в 5 русскоязычных поисковиках или   

каталогах

 

 

 

Итого:

 (включая НДС 18%)

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

                                                                                 

Исполнитель:

Заказчик:

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

 

Приложение № 3

 

                                                             К  Договору №  ________ от _________ г.

 

 

Календарный план.

 

Наименование работ, выполняемых Исполнителем:

Дата начала:

Дата окончания:

Отчетность:

1.    Разработка дизайна сайта.
 

 

 

 

2.    Верстка  шаблонов HTML-страниц сайта.

 

 

 

 

3.    Разработка программной части проекта

 

 

 

Акт о завершении работ по созданию сайта, подписанный обеими сторонами.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата получения исполнителем текстовых материалов от заказчика

 

 

Перечень графических элементов, предоставляемых заказчиком

Дата получения исполнителем материалов

 

Логотип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 

    

Исполнитель:

Заказчик:

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

______________________________________

 

______________________________________

 

_________________ /______________/

М.П.

 

 

 

 

 

dogovor-urist.ru

правила и образец для скачивания

Доброго времени суток, уважаемые читатели. Для каждого человека, занимающегося творчеством, да еще и в интернете важны гарантии, что труд будет оплачен. И сколько бы не говорили о обмане в сети, он был, есть и будет. Я убежден, что в этом есть вина и «жертв», и «аферистов». Сегодня мы поговорим о том, как обезопасить себя от мошенничества.

Речь пойдет о том, как составить договор на дизайн сайта. Если вы торопитесь, то внизу статьи можете сразу найти образец для скачивания, однако, я все же рекомендую прочитать эту публикацию, в ней вы сможете получить много полезной информации от практикующего юриста, то есть меня.

Даже если вы «не такой человек» и в любом случае не станете обращаться в суд, то создание и подписание договора играет вам только на руку. В любом случае.

Нужен ли договор новичку

Даже если это ваш первый проект – создавайте и подписывайте договоры! Не стоит бояться документов, если вы новичок. Они призваны защитить и не могут никоим негативным образом отразиться на вас, если вы читаете то, что пишете. Скорее наоборот, от него одни плюсы.

  • Вы показываете серьезное отношение к делу. С порога заявляете, что у вас тут не шарашкина контора, вы сделаете работу и будете бороться в случае чего за свои права. Вы не собираетесь работать бесплатно.

Бывают такие случаи, что новичок или заказчик просто исчезают. Если вы подписываете договор, то желания не доводить дела до конца не появится ни у одной из сторон. Просто прописываете пункт о сроках сдачи и приемке и вуа-ля. Не принимает заказчик вовремя ваш проект, и он автоматически становится принятым, а значит за него придется заплатить – подходит это клиенту или нет, уже совсем другая история.

Да и у вас не будет желания бросить все на половине пути. Вы же как никак обязали себя и, если сделаете работу в соответствии с пунктами договора, получите конкретное вознаграждение.

  • Вы создаете о себе правильное впечатление.

Не используйте стандартный doc, даже если вы скачиваете пример договора в интернете, то откорректируйте его так, как вам удобно, это касается не только графы исполнитель-заказчик-дата, но и самого текста. К этому вопросу мы еще вернемся.

Переведите договор в формат PDF и отсылайте заказчику. Во-первых, у клиента будет меньше желания править его. Это не слишком удобно, скорее всего его подпишут ничего не меняя. Во-вторых, вы создаете впечатление солидного человека.

Рекомендую сделать собственный логотип и раскидать его по страницам договора. Сделать это можно при помощи сервиса https://www.logaster.ru, о нем я уже писал в одной из своих предыдущих статей: просто, дешево и круто (читайте Здесь).

Кроме того, поверьте, приставать с переделками и правками к вам будут чуть меньше, если вы завалите клиента документами. Все заказчики любят учить дизайнеров и рассказывать им как нужно правильно работать. Что уж говорить о случаях, когда заказчику удается поработать с не особенно уверенными в себе новичками (Обучение веб дизайну)! Подсовывая с порога договор на разработку дизайна, вы показываете, что вы специалист и разбираетесь во всех вопросах.

Решать вам, но я бы вообще не рекомендовал вам говорить, что вы недавно в деле, а упорно доказывал, что вы все сами прекрасно знаете, но ситуации бывают разные, как и люди, так что решать вам. В любом случае: упоминаете вы о уровне своего образования или нет, договор играет на руку.

  • Согласитесь, мошеннику будет намного проще найти другого дурачка, а не связываться с вами, подписывать какие-то договоры, а потом разбираться. Они не станут этого делать. Вы на первоначальном этапе отсеиваете «нехороших» заказчиков, используя официальные документы.

Риски при заключении договора для новичков и форма составления

Может ли договор сыграть с вами злую шутку и обернуться против вас? Это вряд ли. Исключение составляют лишь те случаи, когда вы слепо скачиваете текст, распечатываете и несете заказчику. Предварительно любой договор необходимо проверить и в идеале отредактировать под себя. Вы вольны написать все что захотите. В случае невыполнения условий одной из сторон просто оговорите полный или частичный возврат денежных средств.

Официальный язык призван запудривать мозги, но вам не обязательно его использовать от начала и до конца. Возьмите за основу пример и напишите свой вариант в более свободной форме. Добавляйте и редактируйте. Не думайте, что любое отхождение от правил превратит ваш документ в писульку, не имеющую никакого юридического веса.

Многие люди с официальными документами встречаются одновременно с дамами из паспортных столов и прочих страшных мест. В итоге кажется, что даже запятая, поставленная не в том месте, может стать судьбоносной и определить как пойдет ваша жизнь в ближайшие тридцать лет.

В случае с нормальными юристами и договорами с физическими лицами все совсем не так. Не бойтесь и не переживайте. Свободная форма еще не означает, что вас распнут, горящим на костре, а в руках при этом заставят сжимать неправильно составленный договор. Все нормально и имеет силу и вес, вне зависимости от запятых.

Как составлять свой договор правильно

Вы можете без труда скачать договор, но не стоит его слепо распечатывать. Сейчас я расскажу простым языком, о чем в нем написано и что вам можно и нужно исправить под себя. Подумайте, в этом нет ничего критически трудного.

Сначала идут термины. Не обязательно рассказывать, что такое «сайт» и что вы хотите сказать, употребляя слово «портал». Не думаю, что кто-то подумает, что вы имеете в виду телепорт. Однако некоторые термины объяснять жизненно необходимо.

Допустим, вы приходите к клиенту, приносите PSD-картинку его будущего сайта, а он смотрит на вас выпученными глазами и доказывает, что вы были обязаны создать для него работающий электронный ресурс. Тыкаете его носом в документ и показываете, что он идиот.

С информационными материалами – такая же история. Если вы нуждаетесь в них и передать сведения обязан заказчик в течение пяти дней после подписания договора, а в самом документе прописано, что в случае невыполнения этого пункта, вы вправе отказаться от проекта и не возвращать ему предоплату – напоминаете ему об этом на третий-четвертый день и он становится более активным.

Не подумайте, что договор призван кого-то обмануть. Не нужно портить свою репутацию и самому заниматься аферами, отказываясь от работы направо и налево. Однако, нередко бывает, что у вас просят дизайн, а потом пропадают на неопределенный срок. Через месяц снова пишут или звонят с претензией к тому, что ваша работа не выполнена. Это неприятно.

Со временем вы сможете дополнять свой договор своими собственными пунктами, а пока воспользуйтесь разумом и опытом тех, кто уже давно в деле.

Какие основные категории есть в документе на разработку макета дизайна сайта?

  • Предмет договора – существенные условия: основные обязанности сторон, где искать более подробную информацию по важным пунктам и так далее.
  • Права и обязанности сторон (более подробно).

Тут как раз пишут о том, что делает исполнитель и заказчик. Тут можно вписать обязанность заказчика помогать вам и предоставлять необходимую информацию. Оговорите заранее момент правок: в каком случае вы возьметесь за осуществление новых условий, а что будет считаться исправлением неточности.

  • Порядок выполнения работ.

Когда начинается работа, чем она завершается и по какому плану происходит. Оговорите сроки приема работы, иначе можете ждать у моря погоды очень долго. Одна из самых частых проблем между дизайнером и заказчиками состоит в том, что у каждого не находится времени. Очень противно, когда вас или вы «отпуливают» в сторону, потому что у кого-то другие дела. Сразу покажите человеку, что так делать не нужно!

  • Ответственность сторон и разрешение споров.

Один из самых важных моментов заключается в том, что в этом пункте можно снять с себя ответственность за нарушение авторских прав в том случае, если заказчик хочет сэкономить деньги на покупке каких-то материалов, необходимых для создания сайта: картинки, музыка и т.д. Этот момент оговаривается с клиентом, а он уже в праве идти на риск (не затрагивая вас), а может увеличить стоимость проекта. Это его выбор.

Мой совет: не настаивайте на увеличении прайса. Расскажите честно что и к чему, дайте заказчику возможность быть взрослым и принимать самостоятельные решения. Это его бюджет. Важны деньги – окей, вы не против.

  • Обстоятельства непреодолимой силы.

Этот пункт необходим на тот случай, если в связи с непредвиденными обстоятельствами вы не сможете сдать проект в срок. Такое бывает и столкнуться с проблемой можете как вы, так и заказчик. Не обязательно сразу отказываться от сотрудничества. Можно прописать, что в любой момент вы приостанавливаете работу на пару месяцев и продолжаете вновь по первому требованию. В этом нет ничего страшного. Пусть вас предупредят, и вы перенесете сроки. Какая разница, когда получать деньги, если проект уже готов?

  • Конфиденциальность.

Этот пункт обычно создается для того, чтобы добавить объем договору и поиграть умными словами. «Конфиденциальность» — красиво звучит, а на деле… вы создаете сайт не для Пентагона и скорее всего даже не для банка. Не думаю, что у вас будут какие-то сверхъестественные данные. Однако, сделайте клиенту приятно и обязуйтесь не разглашать его секретные сведения.

  • Внесение изменений.

Вот они, мои любимые правки. Рекомендую вам прописать, что все правки вы будете принимать только в письменном виде. Поверьте, желания составлять их у заказчика уменьшится.

  • Сроки.
  • Обеспечение материалами.
  • Сдача –приемка работ.
  • Прочие условия.

Используйте приложения, чтобы более подробно и наглядно отобразить информацию по срокам, оплате и материалам, которые вы впоследствии обязуетесь предоставить клиенту.

Готово. Теперь вы можете скачать образец договора и переделать его под себя, если это необходимо. Если вам понравилась эта статья, то подписывайтесь на рассылку и узнавайте больше полезных сведений о работе в интернете.

Если вы новичок и хотите усовершенствовать свои навыки в дизайне, то советую вам обратить внимание на курс Алексея Захаренко — [urlspan]Карьера веб-дизайнера с нуля до первой продажи за 14 дней[/urlspan]. Он реально очень крут и довольно быстро вытягивает новичка в области дизайна до уверенного среднего уровня, остальное лишь дело времени.

Скачать образец договора

Скачать договор на разработку дизайна сайта .doc >>

Что ни говорите, а опыт имеет огромное значение для работы в любой области. Не существует людей, которые бы ни сталкивались с проблемами на работе. Всем приходится решать определенные задачи, достигать целей, а время на выполнение как раз и зависит от опыта, с которым всегда приходит профессионализм.

Всем удачи и до новых встреч!

start-luck.ru

Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *