Договор на создание сайта образец: Договор на разработку сайта — образец типового договора на создание сайта

Содержание

Договор на разработку веб-сайта — 2021 / Договор авторского заказа / Договоры / Образцы документов

ДОГОВОР ЗАКАЗА

на разработку веб-сайта

г.

«» 2021 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать web-сайт в соответствии с Техническим Заданием (Приложение №1) и Календарным планом (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Для обеспечения проведения работ по настоящему Договору Заказчик:

1.2.1. назначает специалистов для подготовки и согласования частных заданий при выполнении работ по настоящему Договору;

1.2.2. предоставляет все необходимые материалы для разработки web-сайта в электронном виде в течение календарных дней с момента подписания настоящего Договора;

1.2.3. предоставляет ответы на возникшие вопросы при выполнении работ по настоящему Договору в течение рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель гарантирует, что данный Договор не нарушает Авторских прав третьих лиц.

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на Дизайн web-сайта:

2.2.1. право публичного показа оригинала Дизайна или его экземпляра и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;

2.2.2. право на воспроизведение Дизайна – изготовление одного и более экземпляров Дизайна в любой материальной форме, включая постоянное или временное хранение в цифровой форме в электронном средстве, без ограничения тиража;

2.2.3. право на переделку или иную переработку Дизайна;

2.2.4. распространение оригинала или экземпляров Дизайна посредством продажи или иной передачи права собственности.

2.3. Права, указанные в п.2.2, передаются на бессрочный период.

2.4. Действие передаваемых исключительных и неисключительных имущественных прав распространяется на всю территорию Российской Федерации, а также на территорию иных государств в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

2.5. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Дизайн самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.6. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, именуемых далее Соисполнители, для исполнения настоящего Договора. Ответственность за действия Соисполнителей несет Исполнитель.

2.7. Всю ответственность за размещаемую на web-сайте информацию несет Заказчик.

2.8. Заказчик обязан разместить у себя на сайте информацию об Исполнителе и ссылку на сайт Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКИ СДАЧИ РАБОТ

3.1. Исполнитель выставляет Заказчику счета на оплату оказанных Услуг на основании настоящего Договора.

3.2. Стоимость Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, устанавливается в соответствии со счетом-протоколом договорных цен (Приложение №3).

3.3. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

3.4. Оплата по настоящему Договору производится в два Этапа.

3.4.1. Первый Этап предусматривает авансовую оплату в размере % от Стоимости услуг по настоящему Договору (согласно п.3.2). На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение банковских дней после даты подписания настоящего Договора.

3.4.2. Второй Этап предусматривает оплату оставшейся части Стоимости услуг по настоящему Договору (% от Стоимости услуг, предусмотренной п.3.2.) после завершения выполнения работ по настоящему Договору. На данном Этапе Оплаты Исполнитель выставляет счет на оплату в течение банковских дней с момента завершения сдачи-приемки работ.

3.5. Оплата счета производится в течение банковских дней с момента выставления. Заказчик признается выполнившим свои обязательства по оплате счета с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в уполномоченном им банке.

3.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру не позднее календарных дней с момента подписания Сторонами Акта Сдачи-Приемки. Счет-фактура направляется Заказчику курьером или по почте.

3.7. Устанавливается следующий порядок сдачи-приемки работ по настоящему Договору:

3.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение дней, с момента завершения работ.

3.7.2. По результатам приемки работ Стороны либо подписывают Акт Сдачи-Приемки работ, либо, при наличии мотивированных претензий к качеству и содержанию выполненных работ, Заказчик составляет и передает Исполнителю Акт Претензий. Под мотивированными претензиями понимаются претензии, соответствующие п.1.1 настоящего Договора, согласно которому производились принимаемые работы.

3.7.3. Исполнитель исправляет допущенные им недоработки, указанные Заказчиком в Акте Претензий. При этом Исполнитель имеет право не принимать к исполнению немотивированные претензии Заказчика. Под немотивированными претензиями понимаются претензии, не соответствующие п.1.1 настоящего Договора. Наличие немотивированных претензий фиксируется Исполнителем в Акте Отказа.

3.7.4. В любом случае, при разрешении спорных ситуаций, возникающих в процессе сдачи-приемки работ, Стороны руководствуются доброй волей, здравым смыслом и критериями, заложенными п.1.1 настоящего Договора.

3.8. Передача программного обеспечения web-сайта производится Исполнителем путем установки на сервер Заказчика и передачи архивной копии на диске.

3.9. По согласованию сторон Исполнитель имеет право досрочно сдать работы, а Заказчик – принять выполненные работы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты услуг, оказываемых Исполнителем. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг Заказчиком, срок начала предоставления услуг отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной просрочки платежа.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если это невыполнение произошло вследствие стихийного бедствия, введения военного положения, а также войны, военных действий и других событий, квалифицируемых как форс-мажорные, возникших после подписания настоящего Договора и оказавшие непосредственное влияние на исполнение обязательств по Договору.

5.2. Если одно из вышеупомянутых обстоятельств повлияет на исполнение настоящего Договора в течение времени его действия, срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия таких обстоятельств.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к условиям настоящего Договора.

6.2. Исполнитель обязуется сохранять конфиденциальность Материалов, передаваемых Исполнителю Заказчиком. Исполнитель обязуется не разглашать информацию об особенностях деятельности компании Заказчика, за исключением случаев предусмотренным законодательством РФ.

6.3. Обязательства, касающиеся соблюдения условий конфиденциальности, действуют в течении срока действия настоящего Договора и в течении по окончании срока его действия.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между Сторонами, связанные с действием настоящего Договора решаются путем переговоров, а при невозможности их урегулирования путем переговоров рассматриваются в Московском городском арбитражном суде в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор распространяет свое действие до полного выполнения Сторонами всех его условий, за исключением оговоренных в Договоре случаев его досрочного расторжения.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Заказчик и Исполнитель могут в любое время в одностороннем порядке досрочно прекратить действие договора, предварительно уведомив другую сторону не менее чем за дней до предполагаемого момента расторжения.

9.2. В случае отказа Заказчика от настоящего Договора он обязан выплатить Исполнителю часть вознаграждения соразмерно фактически оказанным услугам.

9.3. В случае отказа Исполнителя от настоящего Договора он обязан возместить Заказчику документально подтвержденные расходы, произведенные в связи с заказом услуг по настоящему Договору.

9.4. В случае прекращения деятельности или ликвидации одной из Сторон порядок расторжения нестоящего Договора определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Исполнитель предоставляет Заказчику бесплатных консультаций по развитию и поддержке web-сайта со дня выполнения работ.

10.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличивать сроки работ и соответственно переносить даты, указанные в Календарном плане (Приложение №2) на время задержки выполнения Заказчиком условий, оговоренных в п.1.2.

10.3. Заказчик имеет право на продление действия Договора и на дополнительные услуги, которые оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. Исполнитель рассматривает Заявку, Стороны составляют и подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору об установлении нового этапа работ, а также о сроках и порядке его оплаты. Заявка прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.

10.4. Согласованные Сторонами изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. Такие соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме, по факсу или по электронной почте, заверенные подписью и печатью. Стороны признают юридическую силу документов переданных по факсу или по электронной почте при последующем предоставлении оригиналов.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, а второй у Исполнителя.

10.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

  • Приложение №1 – Техническое задание.
  • Приложение №2 – Календарный план выполнения работ.
  • Приложение №3 – Счет-протокол договорных цен на оказание услуг.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

35 пользователей добавили
этот документ в избранное

Договор на создание сайта: образец | Консультации компании «РосКо»

С развитием интернет — отношений Договоры на создание сайта приобретают все большую популярность. В связи с отсутствием законодательной формулировки понятия «Договора на создание сайта», суды сформировали понятие такого вида договоров.

Договор на создание (разработку) интернет-сайта квалифицируется как договор возмездного оказания услуг.

В силу ст. 702 ГК РФ: «По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его».


Таким образом, предметом договора подряда является вещь или иной результат работы подрядчика, имеющий материальное выражение. Результат работ, в отличие от услуг исполнителя, должен существовать отдельно от подрядчика и быть гарантированным.

Судебная практика:

Результат выполненной работы по созданию сайта должен быть передан заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между ними договором (по акту приема-передачи). Сам по себе факт размещения созданного сайта на домене еще не свидетельствует о принятии заказчиком результата работ, поскольку без передачи необходимых технических данных для управления сайтом заказчик лишен возможности использовать созданный сайт (Постановление ФАС УО от 17.04.2013 по делу N А60-16660/2012). 

Для заключения Договора на создание Интернет-сайта необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

  • Грамотно оформить Техническое задание с точными указаниями.

  • Обговорить сроки и сумму Договора.

  • Указать каким образом стороны уведомляют друг друга.

  • Составить Заявку на оформление заказа.

  • Указать меру ответственности за нарушение Договора.

Исходя из того, что договор создания сайта является договором подряда главными условиями являются предмет и сроки выполнения.

Исходя из судебной практики, рекомендуем составлять спецификации к Договору, где будут точно указаны все условия создания Вашего сайта!

Не стоит путать договор подряда с другими видами договоров.

Договор подряда и трудовой договор

Трудовой договор заключается в том случае, если вы предполагаете долгосрочные взаимоотношения с работником, связанные с многократным личным выполнением им какой-либо функции. Конечно же, трудовой договор порождает множество обязанностей для вас, ведь вы становитесь работодателем и руководствуетесь в отношениях с работником трудовым законодательством. 

Поэтому, если для вас важно лишь достижение результата в установленный срок, лучше будет заключить договор подряда.

Договор подряда и договор возмездного оказания услуг

При выполнении подрядных работ всегда есть материальный результат, и для заказчика важен именно итог, а не процесс. Например, поручая подрядчику изготовление мебели, вам важно в результате получить стол или стул. При этом, на второй план отходит то, как исполнитель достиг желаемого эффекта.

При возмездном оказании услуг материального результата может не быть вообще. Например, обращаясь к специалисту за оказанием юридических услуг, вы, конечно, желаете достичь определенного результата, но, при этом, для вас важно содействие юриста на каждом этапе. Таким образом, на первый план выходит сам процесс, а не результат. В этом случае заключается договор оказания услуг. 

Как правильно составить договор на создание сайта — CMS Magazine

Актуальная версия договора на создание сайта в нашей веб-студии «Облако» разрабатывалась в течение 5 лет, начиная от простого типового договора на пару страниц до текущей версии на 5 листах, учитывающий все бизнес-процессы и возникающие нюансы.

Подписывая договор между заказчиком и исполнителем, нужно помнить, что именно он служит основным документом правового контроля при разработке сайта. Конечно, его можно найти в интернете, но зачастую это просто однотипные шаблоны, которые не могут полностью охватить весь спектр ваших услуг, а, следовательно — защитить ваши права. Договор — это основное средство регулирования взаимоотношений между сторонами, поскольку включает в себя права, обязанности и ответственность сторон. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ваш вариант документа включал все тонкости веб-разработки.

Рассмотрим основные из них.

Больше не нужно искать и обзванивать каждое диджитал-агентство
Создайте конкурс на workspace.ru – получите предложения от участников CMS Magazine по цене и срокам. Это бесплатно и займет 5 минут. В каталоге 15 617 диджитал-агентств, готовых вам помочь – выберите и сэкономьте до 30%.
Создать конкурс →

Определение точного количества итераций

Стоит сразу определить, сколько бесплатный итераций (правок) вы готовы совершить в рамках договорных обязательств и укажите, что все последующие правки, поверх указанных в договоре, будут оплачиваться отдельно.

Почему это так важно определить на начальном этапе? Если заранее не определить количество итераций, то заказчик вправе требовать внесения правок, пока его не удовлетворит конечный результат. Тут нужно понимать, что сумма договора складывается из заложенных объемов работ. Каждая итерация увеличивает трудоемкость, а, следственно, и итоговую сумму проекта.

Плюс ко всему, по нашему опыту, подобное условие позволяет заказчику точнее сформировать свои требования касательно необходимых правок.

Пример формулировки:

«Заказчик имеет право 2 (два) раза внести поправки в дизайн Главной страницы в рамках ТЗ. При этом Заказчик мотивирует свой отказ от предложенного дизайна Главной страницы, излагая его в письменной форме, отправляя его на электронную почту Исполнителя [email protected].
Внесение правок в дизайн после его согласования или в количестве более 2 (двух) правок оплачивается дополнительно».

Указание точного срока гарантийного обслуживания сайта

Как создатель продукта: сайта, ПО, сервиса и т.п. вы обязаны предоставить гарантию заказчику на устранение обнаруженных багов в течение разумного срока после сдачи проекта. Определение срока гарантии зависит только от вас, но чаще всего в веб-разработке применяется срок от 1 до 6 месяцев. Точное определение сроков оградит вас от претензий, возникающих со стороны заказчика, выходящих за рамки оговоренных сроков.

Пример формулировки:

«Исполнитель выполняет исправление ошибок на сайте по письменному обращению Заказчика, направленному на электронную почту Исполнителя в течение 1 месяца после подписания Акта, являющегося гарантийным сроком. Доработка функционала сверх объема, обозначенного в Техническом задании, и изменение дизайна сайта к ошибкам не относятся».

Указание возможности подписания договора в электронном виде и/или в одностороннем порядке

Рынок IT не связан границами и ваши клиенты могут находиться в любой точке мира. Однако это не должно вас останавливать от заключения договоров. Исходя из опыта, если территориально клиент находится далеко от вас, то он может и не отправить вам обратно подписанный акт. В таком случае, для принятия вашей работы следует прописать в договоре пункт об одностороннем подписании акта. Не будет лишним добавить пункт об электронном документообороте. При данных условиях отправленный по электронной почте подписанный скан будет считаться действительным.

Пример формулировок:

«В случае невозврата Заказчиком переданного ему акта, подписанного Исполнителем, в течение 10 (десяти) дней с даты его передачи и при отсутствии письменного отказа от приемки работ, такие работы считаются принятыми заказчиком на основании акта, подписанного Исполнителем в одностороннем порядке.
Настоящий Договор, Приложения, счета на оплату и акты выполненных работ, подписанные и/или переданные с помощью средств факсимильной/электронной связи, имеет полную юридическую силу.
При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами».

Указание возможности размещать разработанный продукт в личном портфолио и ссылку на ваш личный сайт

Ссылка в нижнем колонтитуле веб-сайта на компанию-разработчика — отличный способ привлечения новых клиентов, наряду с регулярно обновляемым портфолио. Во избежание претензий со стороны заказчика с просьбой удалить разработанный проект, заранее пропишите этот элемент в договоре.

Пример формулировок:

«Исполнитель имеет право:
  • размещать логотип Заказчика на собственных информационных ресурсах в списке клиентов Исполнителя;
  • размещать разработанный Сайт в личном портфолио Исполнителя на собственных информационных ресурсах;
  • размещать в подвале Сайта ссылку на собственный сайт Исполнителя с указанием выполненных работ».

Указание срока предоставления контента заказчиком

Одна из частых проблем при работе с заказчиком — несвоевременное представление контента и затянутое время утверждения. Чтобы продление срока завершения проекта по вине заказчика не входило в вашу ответственность, включите этот пункт в ваш договор. В этом случае также важно предоставить точный перечень необходимого контента в описании услуг или в приложении к договору.

Пример формулировок:

«Контент предоставляется заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Срок разработки не включает время на предоставления контента Заказчиком и сроки согласования.
В случае несвоевременного предоставления Заказчиком всех необходимых материалов, сроком начала разработки сайта следует считать рабочий день, следующий за днем получения всех информационных материалов в полном объеме в электронном виде. По согласованию с Заказчиком в случае непредоставления всех информационных материалов в полном объеме, Исполнитель имеет право наполнить Сайт тестовой информацией, а Заказчик обязан принять работу».

Отображение сайта на различных устройствах (важно при верстке и разработке сайтов)

Данный пункт не один раз уберег нас претензий со стороны заказчиков, которые тестируют разработанный сайт на устаревших устройствах. Проверяйте актуальность указанных версий и своевременно вносите изменения в свой стандартный договор на разработку сайта. И, конечно, к данному соглашению должно прилагаться обязательное техническое задание.

Пример формулировки:

«Исполнитель гарантирует отображение сайта на ПК или ноутбуках с шириной экрана не менее 1280 px в браузерах Internet Explorer версии не ниже 10, Mozilla Firefox версии не ниже 40, Google Chrome версии не ниже 45, Opera не ниже 33, Safari не ниже 8.0, а также аналогично отображаться на мобильных устройствах, работающих на платформах IOS не ниже версии 8.1, Windows Phone не ниже версии 8, Android не ниже версии 4. Не гарантируется правильное отображение для более ранних версий и в других браузерах. В случае необходимости, работы по верстке для более ранних версий браузеров оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно».

Помимо перечисленных обязательных условий договора, делимся с вами несколькими правилами, упростившими документооборот в нашей веб-студии. Возможно, он тоже будет вам полезен:

  1. Разработайте стандартные шаблоны договоров для всех услуг, предоставляемых компанией, и всегда создавайте каждый новый контракт на основе шаблона, а не на основе предыдущего соглашения с клиентом. Как только в ходе ведения вашего бизнеса к договору будет добавлен дополнительный пункт, поместите его не только в текущий контракт с клиентов, но и в шаблон, чтобы обезопасить себя от повторных ошибок, а стандартный договор будет расширен и дополнен с учетом всех нюансов вашего бизнеса

  2. Отправляйте заказчику проект договора только в формате PDF. Это поможет избежать излишних правок со стороны заказчика и послужит вам гарантией отсутствия скрытых доработок договора.

  3. Сохраняйте все редакции договоров и технических заданий, поскольку нет никакой гарантии, что заказчик не захочет вернуться к одной из предыдущих версий документов.

Образец договора на создание/разработку сайта от физического лица

Простой образец договора на создание web сайта для частного веб мастера с юридическим лицом.
Скачать бланк договора можно по ссылке.

Во избежании споров и недопонимания между заказчиком и клиентом лучше всего обезопасить свои деловые отношения заключив договор на создания сайта. В договоре четко описывается сроки разработки сайта, стоимость услуг, а так же обязанности сторон. __

На основании договора на создание сайта исполнитель обязуется создать сайт по заказу заказчик, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

ДОГОВОР РАЗРАБОТКИ САЙТА №__

_________________ г.

________________________________________________________________________________________, именуемое(ый, ая) в дальнейшем «заказчик», в лице ____________________________________________________________________ действующего(ей) на основании______________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор разработки сайта (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Термины и определения

1.1.Сайт – совокупность связанных между собой веб-страниц, объединенных под одним доменным именем или ip-адресом и принадлежащая частному лицу или организации.

1.2. Структура сайта – состав и взаимозависимость разделов и страниц сайта.

1.3. CMS – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации процессов управления наполнением (контентом) сайта, сопровождения и администрирования сайта.

1.4. Страница сайта — веб-страница, составная часть сайта.

1.5. Программный компонент (модуль) – функционально завершенный фрагмент CMS, предназначенный для хранения, трансляции, объединения с другими компонентами.

1.6. Дизайн-макет – графическое изображение, иллюстрирующее способ представления страницы сайта.

1.7. Разработка дизайн-макета – создание дизайн-макета в специализированных графических редакторах.

1.8. Веб-страница – интерактивный документ, отображающийся в браузере. Может содержать текст, изображения, анимацию и видео. Состоит из одного или нескольких файлов.

1.9. Шаблон веб-страницы — набор файлов с неизменяемой информацией, на основе которых, совместно с информацией, полученной из базы данных, формируется динамическая веб-страница.

1.10. Динамическая веб-страница – веб-страница, содержимое которой зависит от информации, хранящейся в базе данных.

1.11. Верстка – процесс формирования файлов веб-страниц или шаблонов веб-страниц.

1.13. Внедрение – комплекс работ, направленный на интеграцию отдельного компонента в состав программного обеспечения.

1.14. Доменное имя (домен) – уникальное сочетание символов, по которому можно идентифицировать сайт в сети Интернет или локально-вычислительной сети.

1.15. Веб-сервер – это сервер, взаимодействующий с клиентом по HTTP запросу.

1.16. Клиент — это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу.

1.17. Хостинг-площадка – место физического размещения интернет-сайта.

 

2.Предмет договора

2.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы и оказать услуги по созданию сайта (далее по тексту – «Сайт», «Работы») в соответствии с требованиями и в объеме, указанными в «Техническом задании» «Заказчика» (Приложение №___ _________________ к «Договору»), которое является неотъемлемой частью «Договора», а «Заказчик» обязуется принять и оплатить «Работы».

2.2. «Техническое задание» разрабатывается «Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем».

 

3.Срок действия договора

3.1.»Договор» вступает в силу с _________________и действует до _________________

 

4.Права и обязанности сторон

4.1.»Заказчик» обязуется:

4.1.1.Разработать техническое задание по согласованию с «Исполнителем».

4.1.2.В присутствии «Исполнителя» осмотреть и принять «Работы» и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных «Договором».

4.2. «Исполнитель» обязуется:

4.2.1.Выполнить «Работы», указанные в «Техническом задании», в сроки, установленные в договоре

4.2.2.Разработать структуру «Сайта».

4.2.3.Осуществить разработку «Сайта» на основе CMS

4.2.4.Разработать программные компоненты.

4.2.5.Произвести работы по установке, настройке, конфигурированию (внедрению) программных компонентов в CMS «Сайта».

4.2.6.Разработать дизайн-макеты страниц «Сайта» по согласованию с «Заказчиком», осуществить верстку (разработку) и внедрение шаблонов веб-страниц «Сайта». Правообладателем разработанных дизайн-макетов, шаблонов веб-страниц «Сайта» является «Заказчик», при этом «Исполнитель» не вправе использовать разработанные дизайн-макеты и шаблоны веб-страниц «Сайта» для собственных нужд.

4.2.7.Зарегистрировать доменное имя на имя и за счет «Заказчика».

4.2.8.Разместить «Сайт» на хостинг-площадке _______________________ на срок _______________________

4.3.»Заказчик» вправе:

4.3.1.В любое время проверять ход и качество «Работ», не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя».

4.3.2.Отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков, если «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению «Договора»

4.4.»Исполнитель» вправе:

4.4.1.Привлекать на договорной основе лиц для выполнения «Работ», за действия которых он несет ответственность, как за свои собственные.

4.4.2.Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения «Договора» и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по «Договору» препятствует исполнению «Договора» «Исполнителем», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение «Заказчиком» указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

 

5.Сроки выполнения работ

5.1.Дата начала «Работ»: ______________________. Дата окончания работ: ___________________________

5.2.Сроки начала и окончания «Работ» по «Договору» переносятся «Исполнителем» в одностороннем порядке на период просрочки исполнения «Заказчиком» встречных обязательств, предусмотренных п. 4.1 «Договора».

 

6.Стоимость работ, услуг и порядок расчетов

6.1.Стоимость «Работ» по «Договору» составляет _________________ (прописью) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» «Заказчик» оплачивает в после приема выполненных работ.

6.2.Оплата по «Договору» производится в следующем порядке: в срок до ___________________ _________________________. «Заказчик» производит предварительную оплату в размере ______________________________ (прописью) процентов от стоимости всего объема «Работ», указанной в п. 6.1 «Договора». Оставшуюся часть стоимости «Работ» «Заказчик» оплачивает в после приема выполненных работ.

6.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Заказчиком» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Исполнителя». При этом обязанности «Заказчика» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня списания денежных средств банком «Заказчика» со счета «Заказчика».

 

7.Ответственность сторон

7.1.»Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

7.2.Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

7.3.Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

7.4.Ответственность «Заказчика»:

7.4.1.В случае несвоевременной оплаты «Работ» «Исполнителю» в соответствии с условиями «Договора» «Заказчик» обязуется выплатить «Исполнителю» пени за каждый день просрочки в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день оплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Исполнителя».

7.5.Ответственность «Исполнителя»:

7.5.1.В случае несвоевременного выполнения этапа «Работ» «Исполнитель» обязуется выплатить «Заказчику» пени за каждый день просрочки в размере _______ процентов в день от стоимости этапа «Работ» по «Договору» за каждый день просрочки, но не более _____ процентов. При этом «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

 

8.Основания и порядок расторжения договора

8.1.»Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

8.2.Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение ________ ______календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

 

9.Разрешение споров из договора

9.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

9.2.Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 16 «Договора».

9.3.Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: ___________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу.______

__________________________________________________________________________________________. Такие претензионные письма имеют юридическую силу.

12.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет _________________________ 

9.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет ______________ _________________________рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5.Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

 

10.Прочие условия

10.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

10.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

10.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

10.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

 

11.Форс-мажор

11.1.»Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

11.2.»Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее __________ _______________календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3.»Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

 

12.Прочие условия

12.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

12.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

12.3.»Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

12.4.»Договор» составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из «Сторон».

 

13.Список приложений

13.1.Приложение№___    — «Техническое задание на разработку сайта».

 

14.Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

 

 

 

 

 

Подпись:_________________________

Исполнитель

 

 

 

 

 

Подпись:_________________________

 

Договор на разработку сайта — образец

Как театр начинается с вешалки, так и разработка сайта начинается с договора. Да, безусловно, на подготовительном этапе зачастую формируется концепт, возможно даже предварительное техническое задание, какие-то наброски дизайна, но непосредственные работы начинаются именно с договора на создание сайта.

Зачем нужен договор на сайт?

Этот вопрос, само собой, не возникает у среднего и крупного бизнеса, а также государственных организаций. Но представители мелкого бизнеса или отдельные граждане нередко игнорируют этот документ.

Но важно помнить, что любые денежные взаимоотношения между заказчиком и исполнителем должны быть зафиксированы на бумаге и скреплены подписями сторон. Только в этом случае у каждой из участников, есть рычаги воздействия на оппонента.

Договор на разработку сайта — образец

Для того, чтобы иметь на руках корректный договор, совершенно не обязательно изобретать велосипед или быть профессиональным юристом. Можно и, главное, нужно воспользоваться наработанным опытом. И поэтому мы предлагаем Вам наш вариант, выглядит он подобным образом:

Так выглядит образец договора на создание сайта

Для удобства восприятия мы сформировали файл в формате pdf. Ниже по ссылке приведена версия, доступная для скачивания:

Что содержится в типовом договоре на создание сайта?

В договоре должны содержаться обязательные (согласно Гражданского кодекса РФ) элементы, такие как: наименования сторон, место и дата заключения договора, суть сделки (предмет договора), права и обязанности сторон, условия сделки (в том числе стоимость и порядок оплаты), реквизиты и подписи сторон.

Применительно к разработке сайта, в договоре указываются: сроки проведения работ, условия гарантийного обслуживания, порядок приемки работ, а также приложения, в числе которых, наверное, самое важное – технического задание. Кроме этого для средних и крупных проектов формируют (также в виде приложения) календарный график работ, особенно это важно, когда работы принимаются (и, возможно, оплачиваются) поэтапно.

Где скачать образец договора на разработку сайта?

Наша компания за годы профессиональной деятельности сформировала свои шаблоны типовых договоров для каждого из видов работ. Эти шаблоны соответствуют требованиям Гражданского кодекса РФ и содержат необходимый перечень элементов. Да, безусловно, данные типовые соглашения не являются избыточными, поскольку у гос.структур и крупных компаний и холдингов с большими юридическими отделами есть свои требования к подобной документации и кроме как со своими шаблонами они работают.

Для подавляющего большинства случаев договорных отношений вполне достаточно предлагаемого типового решения.


Договор на создание сайта с физическим лицом

Рекламные тексты, информационные статьи, правовые новости для юридических cайтов и групп в соцсетях. Адвокаты, юристы, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, коллекторы, страховщики и другие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с правом: копирайтер-юрист работает для вас! Здесь вы можете посмотреть образец договора на создание разработку сайта, заключаемого между заказчиком организацией и разработчиком сайта физическим лицом. Однако, данный договор может заключаться между двумя физическими лицами и между двумя юридическими лицами.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор на создание сайта. Особенности договоров на услуги заказной разработки программ и сайтов

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Договор подряда с физическим лицом

Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ важно отличать от трудового договора. В статье — актуальный образец подрядного соглашения, а также бесплатные справочники по работе с контрагентами.

Без проблем оформлять расчеты с исполнителями по договорам ГПХ помогут следующие справочники, их можно скачать:. Договор подряда с физическим лицом — это соглашение о выполнении работ физлицом подрядчиком по заданию заказчика на условиях получения от заказчика вознаграждения.

Под работами в зависимости от конкретной ситуации понимается создание имущества или обработка какой-либо вещи, однако возможны и другие варианты при необходимости.

Актуальный договор подряда с физическим лицом скачать можно далее. Ознакомившись с договором подряда с физическим лицом, не забудьте посмотреть следующие справочники, они помогут в работе:.

Заказчик, который платит вознаграждение по договору подряда с физическим лицом, с точки зрения налогового законодательства считается налоговым агентом по НДФЛ в отношении выплаченной суммы.

По итогам каждого квартала заказчик отчитывается о суммах начисленного подрядчику вознаграждения, а также удержанного и уплаченного в бюджет налога.

Несмотря на то, что фирмы и предприниматели заполняют отчет с года, по нему до сих пор то и дело возникают ошибки. Чтобы не получать от налоговой инспекции отказ в приеме отчета, удобнее заполнять его автоматически — в программе БухСофт.

Он составляется всегда на актуальном бланке с учетом всех изменений закона. Расчет программа заполнит автоматически. Перед отправкой в налоговую инспекцию форма будет протестирована всеми проверочными программами ФНС. Попробуйте бесплатно:. Сделки между фирмами, предпринимателями и физлицами по выполнению работ за плату регулируются нормами Гражданского кодекса.

К подрядным сделкам относятся:. Типовой бланк для договора подряда с физ лицом законодательно не определен, поэтому при каждой сделке контрагенты могут согласовать произвольный текст.

Главное — чтобы он соответствовал требованиям гражданского законодательства. Как правило, текст документа включает три основных блока. Актуальный бланк договора подряда с физическим лицом скачать можно по ссылке ниже, этот же документ приведен в далее в окне:.

Каждая из перечисленных сделок имеет особенности, обусловленные видами выполняемых работ, и вместе с тем все сделки подчиняются общим правилам для подряда.

Независимо от того, на какие работы оформляется сделка с физлицом, документ должен соответствовать требованиям Гражданского кодекса. Подробнее об этих требованиях читайте в таблице 1.

Запрещено, если в тексте указано на обязанность подрядчика исполнять свои обязанности лично. В этом случае подрядчик отвечает за убытки, нанесенные действиями или бездействием субподрядчика. В то же время оформление каждой сделки имеет особенности, которые обусловлены спецификой заказанных у физлица работ.

Подробнее об основных отличиях читайте в таблице 2. Работа в рамках муниципального заказа предполагает работы производственного и непроизводственного характера:. Правильно составленный договор подряда с физлицом содержит все основные типовые условия сделки, в том числе:.

Но, кроме основных условий, рекомендуется максимально подробно прописать все возможные варианты и условия, которые могут повлиять на ход исполнения сделки. Например, договор подряда с физлицом может определять:. В договоре подряда с физлицом предусматривается приемка-сдача результатов работы.

Чтобы исключить злоупотребления на этом этапе, в обязанность заказчику вменяется вовремя принять у работу у подрядчика.

Как правило, порядок приемки-сдачи согласовывается сторонами с учетом требований гражданского законодательства, которые предусматривают:.

Заказчик может иметь намерение переносить дату приемки-сдачи, если это ему выгодно с финансовой точки зрения — например, если у него на момент завершения исполнения работы недостаточно средств, чтобы расплатиться с подрядчиком.

В таких случаях вступают в силу нормы Гражданского кодекса, которые устанавливают, что все риски по сохранности и исправности имущества переходят к заказчику в момент, заранее предусмотренный для приемки-сдачи, независимо от того, как действует заказчик.

Чтобы документ имел юридическую силу, стороны должны письменно согласовать все условия, на которых они будут выполнять свои обязанности. При этом возможны следующие варианты:. Чтобы документально оформленная сделка имела юридическую силу, не обязательно оформлять ее по типовому шаблону.

Стороны могут согласовать условия сделки путем:. При оформлении сделок гражданско-правового характера стороны свободны договориться между собой на любых условиях в рамках правил, установленных Гражданским кодексом:. Поэтому единых типовых бланков по соглашениям ГПХ законодательство, как правило, не предусматривает.

Это касается, в том числе, договоров подряда с физическим лицом. В зависимости от вида и объема работ текст документа может существенно отличаться как по форме, так и по содержанию.

Юридически грамотный пример договора подряда с физлицом можно скачать по ссылке ниже:. Оформляя подрядную сделку с гражданином, а не с юрлицом или предпринимателем, заказчику важно не упоминать условия, характерные для трудовых отношений с наемными сотрудниками.

Дело в том, что в отличие от вознаграждений за труд, выплаты по договору подряда с физ лицом не облагаются обязательными социальными страховыми взносами. И если подмена очевидна, то при проверке у заказчика возникают споры с налоговой инспекцией, которые могут дойти до суда.

Чтобы грамотно согласовать условия с гражданином, заказчики зачастую берут за основу готовые шаблоны. Но даже если бланк документа на первый взгляд вызывает доверие, не лишним будет проверить, есть ли в нем следующие условия, выдающие трудовые отношения между заказчиком и физическим лицом-подрядчиком:.

Москва, Новодмитровская ул. Политика обработки персональных данных. Этот документ спасет от обидных штрафов и защитит от ошибок. Актуальность подтверждена экспертами программы БухСофт.

Зарегистрируйтесь, скачайте и сразу используйте в работе! Спасибо, что пришли к нам в Кремль! Смотрите ваши фотографии из Москвы и Санкт-Петербурга. Статьи Кадровый документооборот. Договор подряда с физическим лицом.

Темы: Кадровый учет Кадровый документооборот Трудовой договор. Читайте в статье:. Полный доступ на месяц! Позвоните нам по телефону 8 бесплатно. Получить доступ.

Образец договора подряда с физическим лицом. Памятка, как отличить договор ГПХ и трудовой договор. Руководство по отражению в учете операций по договору ГПХ. Полный справочник по заполнению платежек. Памятка по расчетам с контрагентами без применения ККТ.

Справочник по опасным и неопасным ошибкам в первичных документах. Бланк документа. Готовое подрядное соглашение. Вход в программы. Персональные скидки, подарки и бесплатные сервисы при заказе обратного звонка.

Электронная отчетность Возможности Тарифы. Возможности Тарифы. Новое в году. Бухгалтерские и налоговые изменения Изменения для бухгалтера с года. Изменения по НДС с года. Производственный календарь Изменения в трудовом законодательстве Новшества для малого бизнеса Как подтвердить основной вид деятельности.

Текущий отчетный период. Сроки сдачи РСВ в году. Форма 4-ФСС за 4 квартал года и срок ее сдачи. Календарь бухгалтера на январь года: сроки сдачи отчетности таблица.

СЗВ-М за декабрь года: срок сдачи, бланк и форма. Сроки уплаты налога на прибыль за 4 квартал года. Единая упрощенная налоговая декларация за год: форма, образец заполнения, срок сдачи.

Срок сдачи 6-НДФЛ за 4 квартал года. Декларация по НДС за 4 квартал года. Расчет по страховым взносам за 4 квартал года: образец заполнения. Срок сдачи НДС за 4 квартал года. Декларация по ЕНВД за 4 квартал года: бланк скачать. Новая декларация по налогу на имущество за год в году.

Срок сдачи расчета по страховым взносам за 4 квартал года.

Правильное оформление договора на создание сайта и правовая охрана исключительных прав на него

Договор на создание сайта Типовые договоры pdf Кб. Договор на доработку сайта Типовые договоры pdf 69 Кб. Типовой договор на разработку сайта Типовые договоры pdf Кб. Договор на разработку Landing Page Типовые договоры pdf Кб. Сервис публикации документов Как работает сервис.

Договор предусматривает создание Интернет-сайта физическим лицом по заказу юридического лица. Договор на создание Интернет-сайта в формате DOC. Договор на создание Интернет-сайта в формате RTF.

Рекламные тексты, информационные статьи, правовые новости для юридических cайтов и групп в соцсетях. Адвокаты, юристы, арбитражные управляющие, кадастровые инженеры, коллекторы, страховщики и другие специалисты, чья профессиональная деятельность связана с правом: копирайтер-юрист работает для вас! Здесь вы можете посмотреть образец договора на создание разработку сайта, заключаемого между заказчиком организацией и разработчиком сайта физическим лицом. Однако, данный договор может заключаться между двумя физическими лицами и между двумя юридическими лицами.

Договор на создание сайта или договор на разработку сайта?

Поэтому в статье мы будем использовать оба эти словосочетания, подразумевая, что это одно и то же. Статья будет полезна практически всем интернет-бизнесменам, которые задумываются о создании разработке собственного сайта, а также тем, кто в данный момент непосредственно занимается этим вопросом. В статье мы постараемся ответить на наиболее часто возникающие вопросы относительно данного вида договора, рассмотрим его существенные и иные условия, а также поговорим об особенностях заключения договора на создание сайта с физическим и юридическим лицами. Многие успешные блогеры впоследствии выводят свой проект в отдельный, уже более серьезный ресурс, заказывают разработку собственного сайта. Любая уважающая себя организация имеет сайт, чтобы потенциальные клиенты могли без труда найти ее контакты, ознакомиться с каталогом и ценами. Даже у большинства предприятий малого бизнеса есть свое представительство в интернете в виде одностраничного сайта. Если коротко, то это сложный процесс, который включает в себя несколько последовательных этапов:. Но мы с вами не будем углубляться в тему, касающуюся непосредственно создания сайта, так как тема статьи у нас иная. Поговорим о юридических аспектах. Как правило, когда принято решение о создании своего собственного сайта, человек уже имеет какие-то минимальные представления о том, что такое сайт, а также что конкретно он хочет на нем видеть функции, дизайн и так далее.

Договор на создание сайта

Интернет технологии развиваются с космической скоростью: сегодня интернет является наиболее удобным способом коммуникации. С помощью интернета предприятия и бизнесмены рекламируют свои услуги, привлекают новых клиентов и т. Именно поэтому наличие собственного сайта является необходимостью для каждого предприятия или индивидуального предпринимателя. Создание сайта — распространённая услуга, предлагаемая многими веб-разработичками.

Если в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта Заказчик его не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, Акт автоматически считается принятым Заказчиком, и все указанные в нем работы подлежат оплате. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок, Автор обязуется в определенные Дополнительным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить Произведение и дополнительный Акт приемки-передачи.

Активировать демодоступ. По договору на разработку сайта компания или ИП получает от контрагента программный продукт, который размещают на сервере самой компании или у стороннего провайдера. Как заключить договор.

Договор на разработку сайта: что нужно знать заказчику и исполнителю

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня на повестке дня очень интересная и для многих важная тема. Любая серьезная компания рано или поздно задумывается о создании собственного интернет-ресурса для продвижения своих товаров, работ или услуг. Принципиально важно закрепить права на этот объект интеллектуальной собственности в целом и его отдельные элементы.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Оказание услуг физическим лицом

Пример составления Договора на создание сайта в Магазине готовых решений. Сайт — это информационная система, состоящая из совокупности графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих доступность таких материалов в сети Интернет по определённым сетевым адресам. Желательно заранее определить в договоре значение используемых терминов, поскольку на практике может отсутствовать их легальное толкование. Далее перечислены наиболее типичные работы, выполняемые поэтапно при создании сайта по договору. Данный подпункт рекомендуется включать в договор на создание сайта вне зависимости от того, создается сайт на основе лицензионного программного обеспечения третьих лиц или с использованием собственных разработок.

Договор на создание (разработку) сайта

Договор подряда с физическим лицом на выполнение работ важно отличать от трудового договора. В статье — актуальный образец подрядного соглашения, а также бесплатные справочники по работе с контрагентами. Без проблем оформлять расчеты с исполнителями по договорам ГПХ помогут следующие справочники, их можно скачать:. Договор подряда с физическим лицом — это соглашение о выполнении работ физлицом подрядчиком по заданию заказчика на условиях получения от заказчика вознаграждения. Под работами в зависимости от конкретной ситуации понимается создание имущества или обработка какой-либо вещи, однако возможны и другие варианты при необходимости.

Договор на создание сайта является договором возмездного оказания услуг. В частности, данная сфера правоотношений получила своё законодательное регулирование в главе 39 ГК РФ.

Договор ГПХ с физическим лицом на оказание услуг в году заключают компании, которые хотят нанять персонал на временные работы. Как правильно заключить такой договор в году, каковы его преимущества и отличия от обычного трудового договора? В статье — ответы на эти вопросы и заполненный образец договора ГПХ на год. Когда компании нужно выполнить определенный вид одноразовых работ, следует заключить договор ГПХ с юрлицом или физическим лицом на оказание этих услуг. Договор заключается и действует на время, пока указанная в нем услуга не будет выполнена, и заказчик не расплатится с исполнителем.

Договор на создание сайта с физическим лицом

Если в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта Заказчик его не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, Акт автоматически считается принятым Заказчиком, и все указанные в нем работы подлежат оплате. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок, Автор обязуется в определенные Дополнительным соглашением сроки внести требуемые исправления и повторно представить Произведение и дополнительный Акт приемки-передачи. Если в течение 3-х рабочих дней с момента получения Заказчик дополнительный Акт не подписал или не предоставил мотивированный отказ от приемки работ, дополнительный Акт автоматически считается принятым Заказчиком, и все указанные в нем работы подлежат оплате. С момента подписания сторонами Акта приема-передачи и оплаты Произведения, права на Произведение, согласованные в п.

Договор на разработку сайта организации с физическим лицом образец

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, таких, как землетрясение, пожар, наводнение, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения законодательства, повлекших за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласуются сторонами, подписываются, оформляются в виде приложения. Заказчика, оплачивается отдельно, на основании Дополнительного соглашения.

.

.

.

Договор на создание сайта от AlmatySite.kz

Вот наш стандартный договор на создание сайта (который скопировали многие начинающие вэб разработчики Казахстана, и если ты один из них, не тормози бери и используй этот договор. Только не забудь поставить свои реквизиты, мы свои убрали, а то многие заказчики нам потом звонили, а некоторые даже отправляли предоплату), в этом договоре прописаны интересы как заказчика так и исполнителя. Отметим что договор нужен для юридической защиты заказчика и исполнителя:

ДОГОВОР № ___

О создании сайта

г. Алматы _______ год.

ИП _______, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РК, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2. договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие процедуры:
Создать сайт удовлетворяющий следующим требованиям:
а) С современной системой управления сайтом. С помощью, которой заказчик сможет самостоятельно создавать страницы с товарами на своем сайте.

б) Имеющий меню, множество страниц, логотип.

в) Сайт должен быть оптимизированным под поисковики (Google и Яндекс).

1.3. Срок оказания услуг:  ___ недели с момента поступления предоплаты в размере 50% (пятидесяти) процентов от суммы заказа.

1.4. Обязательства по настоящему договору будут выполняться в соответствии с Международными Стандартами по Сопутствующим Услугам 4400 и 4410.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____  тенге.

2.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Заказчиком следующим образом:

— предоплата 50% от суммы заказа в размере _____ тенге, при подписании договора.

— оставшуюся сумму в 50% от суммы заказа в размере ____ тенге, в течение 3 (трех) банковских дней со дня установки сайта.

2.3.Все расчеты по настоящему договору производятся в тенге путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо посредством наличного расчета.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

1) оказать услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

2) предоставить всю документацию и информацию, касающуюся предмета договора.

3.2. Исполнитель вправе:

1) требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости услуг, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора;

2) требовать от Заказчика предоставления доступа к хостингу сайта;

3.2. Заказчик обязуется:

1) оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

2) предоставить Исполнителю доступ на хостинг сайта.

3.3. Заказчик вправе получать консультации, по оказываемым Исполнителем услуги, в течение месяца с момента заключения сделки.

3.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам условия настоящего договора, а также сведения, ставшие им известными в ходе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4. Ответственность

4.1. Под процессом оказания услуг по настоящему договору Стороны понимают любую форму оказания помощи в отношении содержания, процесса или структуры задачи, или серии задач, при которой Исполнитель сам не несет ответственности за выполнение задачи. Услуги, оказанные Исполнителем, не обязательно отражают мнения государственных органов и организаций.

Выводы Исполнителя основываются на документах, предоставленных в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. За надлежащее предоставление финансовой информации, и ее утверждение ответственность несет Заказчик.

4.3. За нарушение сроков исполнения платежных обязательств по настоящему договору Заказчик уплачивает неустойку в виде пени в размере 1 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

4.4. В случае нарушения Исполнителем по своей вине сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости несвоевременно оказанных услуг, за каждый день просрочки.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1. Стороны не несут ответственности за нарушение положений настоящего договора по причинам, находящимся вне их контроля, а именно: стихийных бедствий, забастовок, болезни заказчика, войн и гражданских беспорядков и иных обстоятельств непреодолимой силы, определенных в законодательстве Республики Казахстан.

5.2. В течение 10 календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему договору по причинам форс-мажора, должна уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Если Сторона не сделала такого уведомления, как установлено настоящей статьей, то она теряет право ссылаться на обстоятельства форс-мажора, за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

5.3. В течение 10 календарных дней после прекращения обстоятельств форс-мажора, вовлеченная в него Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении обстоятельств форс-мажора и обязана возобновить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат

рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством РК.

7. Прочие условия

7.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения в настоящий договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

7.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно:

1) по соглашению сторон с возмещением фактически понесенных Исполнителем в связи с исполнением настоящего договора расходов и оплатой стоимости услуг Исполнителя с учетом реально затраченного времени;

2) в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РК и настоящим договором.

7.6. Сторона, решившая досрочно расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 рабочих дней до даты планируемого расторжения.

7.7. В случае, если одна из частей настоящего договора будет в установленном законодательством порядке признана недействительной, то данный факт не влечет автоматического признания недействительным всего договора в целом и/или иных его частей.

7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                               ЗАКАЗЧИК:

Наконец, простой шаблон контракта на веб-дизайн

Что такое контракт на веб-дизайн?

Контракт на веб-дизайн — это юридически обязательное соглашение между клиентом и дизайнером. Он содержит цены, объем проектных работ, график результатов (например, макеты или окончательные элементы дизайна), график платежей, права интеллектуальной собственности и другие юридические условия.

И заказчик, и дизайнер должны подписать документ, чтобы он считался юридически обязательным.

Как создать контракт на веб-дизайн

Одна из самых больших ошибок, которую делают веб-дизайнеры-фрилансеры, — это нанимать новых клиентов без подписания контракта.

Обычно дизайнеры оправдываются одним из следующих способов:

«Это небольшой проект, для этого мне не нужен контракт».

«Я не хочу отпугивать этого клиента контрактом».

«Я доверяю этому человеку».

«У меня никогда не было проблемы, требующей заключения контракта».

«Контракт слишком формален для этого проекта».

Список можно продолжать и продолжать.

Проблема в том, что ни одна из этих причин не помогает, когда неизбежно возникает проблема, касающаяся объема, оплаты или некоторых других деталей.

Реальность такова, что при правильном подходе и правильном контракте вы легко можете защитить себя от разного рода проблем.

Проблема с шаблонами контрактов на веб-сайт

Почему так сложно найти в Интернете отличный контракт на веб-дизайн?

Серьезно.

Вы когда-нибудь искали такой?

Большинство из них содержат страницы и страницы юридического жаргона, который никто не может понять. Большинство людей не могут / не могут даже полностью их прочитать. Как можно настраивать и использовать эти контракты?

Когда вы заняты работой, вам меньше всего хочется тратить время на сборку собственных юридических документов.

Вот почему при создании собственного шаблона мы преследовали следующие цели:

  • Он должен охватывать наиболее распространенные проблемные области (объем, оплата, право собственности и т. Д.).
  • Это должен быть самый простой для чтения, понимания и настройки контракт на проектирование.
  • Он должен быть бесплатным.

Если вы когда-нибудь знакомились с Условиями использования (T&C), предоставленными AIGA (или Гильдией художников-графиков), вы сразу будете потрясены. Даже версия «Contract Killer» оставляет много дыр, и ее не так просто настраивать.

Это нереальный вариант для большинства людей, ведущих малый бизнес.

Вот почему мы создали два простых (и бесплатных) образца контрактов для веб-сайтов, которые вы можете скачать.

Как составить контракт

Составить хороший контракт легко, если у вас есть правильная отправная точка.

Вот самый простой способ начать работу с вашим собственным контрактом на проектирование:

  • Загрузите шаблон контракта, который мы предоставляем бесплатно.
  • Добавьте свою информацию в контракт (потому что это не часто меняется).
  • Прочтите и добавьте, удалите, настройте контракт по мере необходимости.
  • Обязательно обратитесь за юридической консультацией к поверенному по контракту.
  • Подписывайте контракты в электронном виде, чтобы сократить время выполнения работ.

Один ключевой совет при настройке собственного контракта: очень важно определить масштаб вашего проекта. Это означает, что вы хотите уточнить количество веб-страниц, работаете ли вы с разработчиком, помогаете с хостингом веб-сайта и какие исходные файлы вы будете включать.

Настоящее Соглашение о дизайне веб-сайта («Соглашение») заключается в ____________________ («Дата вступления в силу») между ______________________ («Клиент»), расположенным по адресу ___________________________________, и _______________________ («Дизайнер»), расположенным по адресу ______________________, также индивидуально как «Партия» и вместе как «Стороны».

  1. Описание проекта. Заказчик желает нанять Дизайнера для создания Сайта.Конкретные требования и необходимые детали следующие («Проект»):

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

  1. Стоимость и оплата. Стороны соглашаются со следующими Условиями оплаты и оплаты:

ИТОГО Стоимость проекта: _____________________________________________________________________________

Первоначальный депозит (при заключении договора): _______________________

Оставшаяся сумма подлежит оплате после завершения Проектировщиком и принятия Проекта Заказчиком.

  1. Редакции. Клиент имеет право внести ____ изменений. За любые изменения, превышающие ____, взимается плата в размере _______ долларов.

  2. Расписание. Стороны соглашаются на следующий график:

Срок выполнения предварительного проектирования: ________________________________

Срок рассмотрения клиента: ________________________________

Срок окончательного проектирования: ________________________________

Срок окончательной проверки клиента: * ________________________________

Окончательный срок сдачи веб-сайта: ________________________________

* Окончательная проверка клиента должна включать в себя все комментарии, запросы, исправления и т. Д.Этот период проверки — последняя возможность для Клиента внести какие-либо изменения.

Дизайнер будет по-прежнему доступен для Клиента в течение ______ [дней / недель / месяцев (выберите один)] после прекращения действия настоящего Соглашения, чтобы предоставить Клиенту разумную техническую поддержку и исправить любые возможные ошибки или недостатки.

  1. Уведомление об авторских правах. Уведомление об авторских правах с надписью «© _________________________» будет отображаться в нижней части каждой страницы вашего веб-сайта.

  2. Конфиденциальность. В ходе действия настоящего Соглашения от Клиента может возникнуть необходимость поделиться конфиденциальной информацией, включая коммерческую тайну, отраслевые знания и другую конфиденциальную информацию, Дизайнеру, чтобы Дизайнер мог заполнить Веб-сайт в его окончательной форме. Дизайнер не будет передавать какую-либо эту конфиденциальную информацию в любое время, даже после выполнения Соглашения. Дизайнер также не будет использовать какую-либо эту конфиденциальную информацию для личной выгоды Дизайнера в любое время, даже после выполнения Соглашения.

Это положение остается в полной силе и действует даже после прекращения действия настоящего Соглашения в результате естественного прекращения действия или по какой-либо причине.

  1. Права собственности. Клиент продолжает владеть любой конфиденциальной информацией, которой он делится с Дизайнером в течение срока действия настоящего Соглашения для целей Проекта. Дизайнер не имеет прав на эту конфиденциальную информацию и не может использовать ее, кроме как для завершения Проекта.По завершении Соглашения Клиенту будет принадлежать окончательный дизайн веб-сайта.

Хотя Дизайнер будет настраивать Веб-сайт Клиента в соответствии со спецификациями Клиента, Клиент признает, что веб-сайты обычно имеют общую структуру и основу. Дизайнер продолжает владеть всеми без исключения шаблонами, созданными им до заключения настоящего Соглашения. В дальнейшем Дизайнер будет владеть любыми шаблонами, которые он может создать в результате настоящего Соглашения.

  1. Переуступка.Стороны не могут передавать свои права и / или обязанности по настоящему Соглашению, если обе Стороны не согласятся на уступку в письменной форме.

  2. Прекращение действия. Любая из Сторон может расторгнуть Соглашение в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление за ____ дней.

Клиент может расторгнуть Соглашение, направив письменное уведомление: (а) если Дизайнер совершает какое-либо существенное нарушение настоящего Соглашения и не может исправить нарушение в течение десяти (10) дней с момента уведомления о нарушении; или (b) если Проектировщик неоднократно не смог выполнить Проект в соответствии с приемлемыми стандартами и к разумному удовлетворению Заказчика.

Проектировщик может расторгнуть Соглашение, направив письменное уведомление: (а) если Клиент не производит платежи, требуемые и указанные в Разделах 2 и 3, в течение пяти (5) дней с момента уведомления о неуплате; или (b) если Клиент совершает любое другое существенное нарушение нефинансового характера и не может исправить нарушение в течение десяти (10) дней с момента уведомления о нарушении.

  1. Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛИБО СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОТЕРЯ ДОХОДА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯ БИЗНЕСА ИЛИ ИЗДЕРЖКИ.

  2. Разрешение споров.

  1. Выбор закона. Стороны соглашаются, что действие настоящего Соглашения регулируется государством и / или страной, в которой предполагается выполнение обязательств по настоящему Соглашению. В случае, если обязанности по настоящему Соглашению должны выполняться в нескольких государствах и / или странах, настоящее Соглашение регулируется законодательством _____________________________.

  2. Переговоры.В случае возникновения спора Стороны соглашаются работать над разрешением путем добросовестных переговоров.

  3. Посредничество или обязательный арбитраж. В случае, если спор не может быть разрешен путем добросовестных переговоров, Стороны соглашаются подчиниться обязательному посредничеству или арбитражу.

  4. Гонорары адвоката. В случае арбитража и / или посредничества выигравшая сторона будет иметь право на оплату своих юридических услуг, включая, помимо прочего, гонорары своих адвокатов.

12. Делимость положений. Если какой-либо раздел настоящего Соглашения будет признан недействительным, незаконным или не имеющим исковой силы, остальная часть Соглашения по-прежнему будет иметь исковую силу.

13. Полный договор. Стороны признают и соглашаются с тем, что настоящее Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами. В случае, если Стороны желают изменить, добавить или иным образом изменить какие-либо условия, они должны сделать это в письменной форме для подписания обеими сторонами.

14. Уведомления

Все уведомления по настоящему Соглашению должны быть отправлены по электронной почте с уведомлением о прочтении или заказным письмом с уведомлением о вручении.Уведомления отправляются следующим образом:

Дизайнер

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Клиент

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Стороны соглашаются с изложенными выше положениями и условиями, что подтверждается их подписями, а именно:

Дизайнер

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Клиент

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Настоящее Соглашение о дизайне веб-сайта («Соглашение») заключено _____________ («Дата вступления в силу») между _________________, с адресом ______________________________ («Клиент») и _________________, с адресом _______________________________, ( «Дизайнер»), вместе «Стороны.”

  1. Описание проекта. Заказчик желает нанять Дизайнера для создания Сайта. Конкретные требования и детали, указанные Заказчиком, следующие:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

  1. Расписание

    (необязательно).Стороны соглашаются на следующий график:

Дата первоначального проектирования: ________________________

Дата отзыва / утверждения клиента: ________________________

Дата окончательного проектирования: ________________________

  1. Редакции. Клиент имеет право на _____ исправлений. За любые изменения, превышающие _____, взимается плата в размере _______ долларов.

  2. Оплата. Стороны соглашаются со следующими Условиями оплаты и оплаты:

Общая стоимость услуг: _______

Авансовый платеж (подлежит оплате до даты начала проекта): _______

Остаток к оплате: _______

  1. Конфиденциальность.В ходе действия настоящего Соглашения от Клиента может возникнуть необходимость поделиться конфиденциальной информацией, включая коммерческую тайну, отраслевые знания и другую конфиденциальную информацию, Дизайнеру, чтобы Дизайнер мог заполнить Веб-сайт в его окончательной форме. Дизайнер не будет передавать какую-либо эту конфиденциальную информацию в любое время, даже после выполнения Соглашения. Дизайнер также не будет использовать эту конфиденциальную информацию в личных целях в любое время, даже после выполнения Соглашения.

  2. Права собственности. Клиент продолжает владеть любой конфиденциальной информацией, которой он делится с Дизайнером в течение срока действия настоящего Соглашения для целей Проекта. Дизайнер не имеет прав на эту конфиденциальную информацию и не может использовать ее, кроме как для завершения Проекта. По завершении Соглашения Клиенту будет принадлежать окончательный дизайн веб-сайта.

Хотя Дизайнер будет настраивать Веб-сайт Клиента в соответствии со спецификациями Клиента, Клиент признает, что веб-сайты обычно имеют общую структуру и основу.Дизайнер продолжает владеть всеми без исключения шаблонами, созданными им до заключения настоящего Соглашения. В дальнейшем Дизайнер будет владеть любыми шаблонами, которые он может создать в результате настоящего Соглашения.

  1. Заявления и гарантии.

Дизайнер. Дизайнер заявляет и гарантирует, что он / она имеет право заключить и исполнить настоящее Соглашение. Дизайнер также заявляет и гарантирует, что он / она имеет право использовать и распространять дизайны, созданные для Клиента, и что такие дизайны не принадлежат кому-либо еще, насколько это известно Дизайнеру.В случае, если Дизайнер не имеет этих прав, Дизайнер возместит любые связанные с этим убытки, которые могут возникнуть у Клиента, или возьмет на себя ответственность за то, чтобы у Клиента не было никаких повреждений.

Клиент. Клиент заявляет и гарантирует, что он имеет право использовать любую конфиденциальную информацию, включая, помимо прочего, коммерческую тайну, товарные знаки, логотипы, авторские права, изображения, данные, рисунки, контент и тому подобное, которые он может предоставить Дизайнеру для быть включенным в этот веб-сайт.В случае, если у Клиента нет этих прав, Клиент возмещает любые связанные убытки, которые может понести Дизайнер, или берет на себя ответственность за то, чтобы Дизайнер не испытал никаких повреждений.

  1. Отказ от гарантий. Дизайнер создает Веб-сайт для целей Клиента и в соответствии со спецификациями Клиента. ДИЗАЙН НЕ ЗАЯВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УКАЗАННЫЙ ВЕБ-САЙТ СОЗДАЕТ ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, ПРОДАЖУ, ПОКАЗАТЕЛЮ, ПРИЗНАНИЕ БРЕНДА ИЛИ ИХ СЛУЖЕБНОЕ.ДИЗАЙН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ, ЕСЛИ ВЕБ-САЙТ НЕ ПРИВЕСТИ К ЖЕЛАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИЕНТА.

  2. Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛЮБАЯ СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОТЕРЯ ДОХОДА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УТРАТА БИЗНЕСА ИЛИ ЗАДЕРЖКА ДОСТАВКА.

  3. Юридические сборы.В случае возникновения спора, повлекшего судебный иск, выигравшая сторона будет иметь право на оплату своих юридических услуг, включая, помимо прочего, гонорары адвокатов.

  4. Юридическое и обязательное соглашение. Настоящее Соглашение является юридическим и обязательным для исполнения Сторонами, как указано выше. Это Соглашение может быть заключено и является юридическим и обязательным как в США, так и во всей Европе. Каждая из Сторон заявляет, что они имеют право заключать настоящее Соглашение.

Стороны соглашаются с изложенными выше положениями и условиями, что подтверждается их подписями, а именно:

Дизайнер

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Клиент

Подпись: _____________________________________

Имя: _____________________________________

Дата: _____________________________________

Связанные контракты и формы: Маркетинговое соглашение и форма разрешения на фотографию

Соглашение о бесплатных услугах по разработке веб-сайтов

Этот шаблон соглашения о разработке веб-сайтов может использоваться агентством или фрилансером.Он разработан таким образом, чтобы его было легко читать, но при этом четко определены роли и обязанности разработчика и клиента.

Настоящее соглашение об услугах по разработке веб-сайта является юридически обязательным соглашением между [Sender.FirstName] [Sender.LastName] (Разработчик) и [Client.FirstName] [Client.LastName] (Клиент), вместе именуемых «Сторонами» .

[Client.FirstName] [Client.LastName] согласился разрешить указанному выше разработчику создавать, разрабатывать, тестировать и размещать веб-сайт в соответствии с вышеупомянутым объемом работы.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] заинтересован в проведении такой работы; и Клиент и разработчик обоюдно желают установить и согласиться со следующими положениями и условиями, как указано.

Объем работ

Вам следует разработать подробный объем работ в виде отдельного документа и попросить вашего клиента подписать его. В библиотеке шаблонов Pandadoc есть набор рабочих шаблонов, которые вы можете использовать для этой цели.

Конкретные результаты и требования проекта регулируются документом «Объем работ», который должен быть рассмотрен и утвержден Сторонами в качестве отдельного документа от настоящего соглашения об услугах по разработке веб-сайта.

Требования разработчика

Этот раздел шаблона определяет ваши обязанности как разработчика веб-сайта.

[Client.FirstName] [Client.LastName] настоящим сохраняет за собой услуги [Sender.FirstName] [Sender.LastName] по проектированию, разработке и размещению веб-сайта и необходимых дополнительных элементов, перечисленных в соответствии с предложением, представленным [ Sender.FirstName] [Sender.LastName] на [Client.FirstName] [Client.LastName] и подписал [Proposal.Date].

Изменения к настоящему Соглашению или к любым результатам в этом контракте должны быть представлены в письменной форме и одобрены обеими сторонами до их внесения.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается уведомить компанию, если могут иметь место какие-либо риски или задержки в графике, влияющие на даты доставки и представление окончательного веб-сайта.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается лично представить указанный веб-сайт в [Presentation.Date] в месте, подходящем для обеих сторон, для окончательного утверждения и принятия [Client.FirstName] [Client.LastName].

[Client.FirstName] [Client.LastName] должен предоставить [Sender.FirstName] [Sender.LastName] с соответствующим пространством и ресурсами для проведения такой презентации.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] должен предоставить все необходимые компьютеры и персонал для эффективного выполнения такой презентации.

Веб-хостинг

Если вы не предлагаете услуги веб-хостинга, вы можете удалить этот раздел из шаблона.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] должен предоставлять услуги хостинга веб-сайта для веб-сайта [Client.FirstName] [Client.LastName] после завершения разработки.Хостинг должен представлять собой среду общего хостинга с временем безотказной работы сервера не менее 99,9%.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается поддерживать копию веб-сайта клиента на автономном сервере в качестве резервной копии действующего сайта.

Ожидается, что все изменения будут внесены в течение [Number.Days] рабочих дней с момента подтверждения разработчиками, в зависимости от уровня запроса на ремонт или техническое обслуживание.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается предоставить разумный доступ любым сторонам, уполномоченным Клиентом, для целей аудита, обновлений или модификаций веб-сайта.

Дизайн

Раздел дизайна этого шаблона описывает основные требования и процессы, связанные с объемом работ по соглашению о разработке веб-сайта.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается получить одобрение дизайна от [Client.FirstName] [Client.LastName] до начала разработки, отправив макеты детального дизайна на рассмотрение [Client.FirstName] [Client.LastName]

[Client.FirstName] [Client.LastName] веб-сайт не будет включать в себя ничего из следующего, если это предварительно не согласовано между обеими сторонами.

  1. Любые деструктивные, грубые, оскорбительные, беспокоящие, насильственные, сексуальные или любые другие неприемлемые
  2. Любые и невидимые поля или страницы.

Все материалы, поставляемые клиентом, должны быть предоставлены с файлами совместимых типов и размеров.

До окончательного утверждения никакие части вышеуказанного сайта не будут доступны конечным пользователям без правильного сочетания пароля и имени пользователя.

После завершения и утверждения окончательной версии веб-сайта или прекращения действия настоящего Соглашения, в зависимости от того, что произойдет раньше, [Отправитель.FirstName] [Sender.LastName] обязуется доставлять любые и все материалы, разработанные в ходе его выполнения в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые другие элементы, которые считаются необходимыми для работы [Website.Name].

Документация должна быть доставлена ​​в печатном или электронном формате по согласованию обеих сторон. Если код доставляется в электронном формате, любые и все файлы должны быть предоставлены в совместимых форматах файлов.

[Sender.FirstName] [Sender.LastName] соглашается, что они будут поддерживать резервные копии веб-сайтов и один комплект окончательных материалов, предоставленных для срок до [Backup.Срок]

Если настоящее Соглашение будет расторгнуто досрочно или по истечении согласованного срока резервного копирования, [Sender.FirstName] [Sender.LastName] уничтожит все копии, файлы и документы, относящиеся к этому соглашению об услугах по разработке веб-сайтов.

Ценообразование

Счет-фактура по данному соглашению об услугах по разработке веб-сайта выставляется на основе времени и материалов. [Sender.FirstName] [Sender.LastName] будет доставлять счет каждые 30 дней с указанием всех часов и дополнительных расходов, которые [Клиент.Имя] [Client.LastName] несет ответственность. [Client.FirstName] [Client.LastName] соглашается оплатить каждый счет в течение 30 дней с момента получения от [Sender.FirstName] [Sender.LastName].

Прекращение действия

В этом разделе шаблона четко определены процессы, посредством которых это соглашение о разработке веб-сайта может быть расторгнуто.

[Client.FirstName] [Client.LastName] может расторгнуть настоящее соглашение об услугах по разработке веб-сайта в любое время, направив письменное уведомление по электронной почте или заказным письмом [Sender.FirstName] [Sender.LastName] r. [Sender.FirstName] [Sender.LastName] может аннулировать это соглашение таким же образом, если это необходимо. В случае, если это соглашение об услугах по разработке веб-сайта отменяется любой из сторон, [Sender.FirstName ] [Sender.LastName] выставит окончательный счет за не выставленное время или материалы. [Client.FirstName] [Client.LastName] соглашается оплатить окончательный счет в соответствии с условиями настоящего соглашения о предоставлении услуг по разработке веб-сайта.

Разрешение конфликтов

Настоящее соглашение об услугах по разработке веб-сайтов регулируется действующим законодательством [Sender.Штат], [Страна-отправитель]. В случае возникновения каких-либо конфликтов, связанных с этим соглашением, стороны соглашаются искать подходящее решение через нейтрального арбитра, решение которого будет считаться окончательным и обязательным для обеих сторон.

Принятие

Этот шаблон может быть подписан в электронной форме вами и вашим клиентом. Электронные подписи PandaDoc считаются юридически действительными и допустимыми в суде.

Подписываясь ниже, Стороны заключают друг с другом обязывающее соглашение об оказании услуг по разработке веб-сайтов.

[Sender.Company]

Подпись

MM / DD / YYYY

[Sender.FirstName] [Sender.LastName]

[Client.Company]

Подпись

MM / DD / YYYY Client

.FirstName] [Client.LastName]

Шаблон контракта на веб-дизайн — шаблоны PDF

Контракт — это имеющее юридическую силу соглашение между двумя или более сторонами. Это соглашение, которое создает юридическую обязанность или ответственность. Большинство компаний и агентств предпочитали письменный шаблон, но многие испытывают трудности с поиском хорошего набора шаблонов, которые они могут использовать, чтобы сделать это возможным между ними и сотрудником.Использование шаблона экономит время, но большинство онлайн-генераторов предлагают лишь ограниченные возможности. Чтобы устранить трудности и использовать менее популярные шаблоны, JotForm создает коллекцию готовых шаблонов контрактов в формате PDF, которые можно полностью настраивать и использовать бесплатно.

Многие из наших шаблонов договоров состоят из основных разделов, таких как условия найма, обязанности сотрудников, компенсации и льготы, а также один, который может включать соглашение о неразглашении или широко известный как NDA.Эти общие разделы позволяют сделать ваш процесс управления контрактами более эффективным и действенным. Суть в том, что эти шаблоны договоров в формате PDF будут обосновывать функции и обязанности каждой стороны. И снова, как документ, подписанный обеими сторонами, договор подлежит исполнению в суде.

Шаблоны PDF-контрактов JotForm можно редактировать, что означает, что вы можете настроить общий формат, включая вышеупомянутые разделы. Если описание должности существенно меняется или возникает необходимость изменить обязанности сотрудника в компании, вы можете отредактировать шаблоны, чтобы отправить новый контракт, где обе стороны могут просмотреть и подписать еще раз.

Создайте свой контракт и подпишите его!

Подробнее… Если вы все же хотите создать контракт самостоятельно, вы можете обратиться к руководству JotForm о том, «как написать контракт». Подробнее…

Отказ от ответственности

Эти шаблоны являются только предлагаемыми формами. Если вы используете форму в качестве контракта, или для сбора личной информации (или информации о личном здоровье), или для какой-либо другой цели с юридическими последствиями, мы рекомендуем вам выполнить домашнюю работу, чтобы убедиться, что вы соблюдаете применимое законодательство, и проконсультироваться поверенный, прежде чем полагаться на какую-либо конкретную форму.

Топ-7 шаблонов контрактов на веб-разработку (бесплатно) | автор: DSR — Дерик Созо Руис | Справочник фрилансера

Контракт фрилансера — это деловой контракт, который помогает лицам, работающим не по найму. Это помогает им защитить свои интересы, если для этого у них нет адвоката.

Внештатный контракт должен включать все детали проекта. Он должен быть кратким и ясным. Он должен содержать всю необходимую информацию о масштабе проекта, графике требований, сроках доставки и оплаты, чтобы избежать недоразумений.

Давайте перечислим некоторые распространенные причины, по которым вам нужен контракт в качестве веб-разработчика.

1. Платежи

Начнем с самой очевидной причины. Наличие контракта поможет вам получать деньги вовремя. Когда вы заключаете контракт, он будет включать подробную информацию о точной сумме, которую клиент собирается вам заплатить, о сроках платежа, а также о продуктах или услугах, которые вы собираетесь предоставить своему клиенту в обмен на этот платеж.

Когда у вас такой контракт, нет места недопониманию или недопониманию в отношении сроков или сумм платежей; все это там черным по белому.В хорошем контракте все будет ясно, и ничто не будет упущено на волю случая.

2. Профессионализм

Вторая причина, по которой вам следует использовать контракт с фрилансером, — это профессионализм. Если вы хотите, чтобы вас считали профессионалом в своей отрасли, вы должны вести себя как профессионал. Контракт нужен не только для защиты вас как разработчика; он также существует на благо клиента. Это соглашение между двумя профессионалами о том, как вы собираетесь вместе работать над проектом.

Контракт должен включать все продукты и услуги, которые вы собираетесь предоставить клиенту в обмен на их вознаграждение, и таким образом они точно знают, чего от вас ожидать. Частично профессиональная деятельность связана с авторским правом и юридическими аспектами лицензирования вашей работы или передачи права собственности вашему клиенту. Контракт — отличный способ справиться со всем этим.

3. Процесс

Третьей важной причиной использования внештатного контракта является «Процесс». Контракт — это не только начало и конец проекта.Фактически, он также дает подробную информацию о том, что будет происходить по пути? Предположим, здесь сценарий:

У вас есть крайний срок, который должен быть соблюден, который был установлен клиентом. Крайний срок говорит вам, когда клиент хочет запустить проект. Итак, к тому времени вам нужно завершить работу. Теперь вы отправляете им отзыв, и, допустим, у вас есть неделя работы, которую нужно выполнить после того, как клиент вернется с отзывом. Если клиент не отвечает вам в течение нескольких дней, придется ли вам втиснуть эту недельную работу в несколько дней до крайнего срока? Или сдвигается крайний срок? Все это должно быть подробно описано в вашем контракте.

Написать контракт с нуля действительно сложно. Я не уверен в законности этого процесса, и это определенно не то, что я могу посоветовать. Здесь вы можете использовать бесплатные шаблоны контрактов с фрилансером. Использование шаблона означает, что кто-то другой проделал за вас тяжелую работу, и вы можете адаптировать небольшие фрагменты здесь и там в соответствии с вашими потребностями.

Ниже приводится список из 7 лучших бесплатных шаблонов контрактов фрилансера для удаленных веб-разработчиков.

(Прикрой свою задницу) 17+ шаблонов контрактов на веб-дизайн (2021)

Если есть одна вещь, которой большинство фрилансеров не уделяют достаточно внимания, так это этот надоедливый контракт на веб-дизайн! Мы понимаем вашу боль. Административная / юридическая работа утомительна, отнимает «продуктивное» и оплачиваемое время, а иногда кажется просто накладными расходами.

Зачем «прикрывать задницу» контрактом? (Мы говорим это в хорошем смысле этого слова ;-))

Потому что, однако, вы будете пинать себя, когда что-то пойдет не так.

На самом деле, когда вы заключаете с кем-то юридическое соглашение, наиболее важной частью этого соглашения или контракта является то, что происходит, когда возникает разногласие . В вашем контракте на веб-дизайн должны быть способы работы с такими вещами, как:

  • Что происходит, когда что-то идет не так с дизайнерским проектом веб-сайта?
  • Что произойдет, если клиенту не понравится утвержденный окончательный дизайн? Разрешены ли изменения? Сколько ревизий?
  • Что происходит, если сроки упускаются?
  • Что произойдет, если платежи будут пропущены?
  • Что произойдет, если через год на сайте будут обнаружены ошибки?
  • Пройдет ли время, когда ошибки будут исправляться бесплатно?
  • Кому принадлежит дизайн / разработка сайта?
  • Кто несет ответственность за сохранение копии веб-сайта после завершения проекта?
  • Что произойдет, если клиент захочет вас уволить?
  • Что произойдет, если вы захотите уволить своего клиента?

Это все наихудшие сценарии, о которых вы действительно не хотите думать.Но если вы будете вести себя «вежливо» и не придете к соглашению по поводу разногласий, вам будет по-королевски облажаться, когда вы не сможете договориться о дальнейших действиях. Вот почему так важен контракт на веб-дизайн.

И поверьте нам. Когда вы начнете сталкиваться с этими трудностями в своем проекте, это лишь вопрос времени.

  • Клиенты, желающие больше, чем изначально согласовано в проекте,
  • клиентов, не участвующих в разработке и дизайне нового веб-сайта,
  • проблемы с платежами.

И внезапно вы тратите БОЛЬШЕ времени на устранение проблем, от которых несколько хороших контрактов избавили бы вас от хлопот. Чтобы избавить вас от этих хлопот, мы собрали этот замечательный набор всех шаблонов контрактов на веб-дизайн и образцов соглашений, которые вам когда-либо понадобятся.

Загрузите комплект шаблонов контрактов на веб-дизайн

При желании вы можете бесплатно скачать шаблон контракта на разработку веб-сайта в формате Word (.docx) или PDF.


* Пожалуйста, отключите AdBlocker или аналогичное программное обеспечение или используйте браузер без программного обеспечения для блокировки рекламы.Наши загрузки прерываются расширениями браузера, блокирующими рекламу.

Что такое контракт на веб-дизайн?

Контракт на веб-дизайн — это юридически обязательное соглашение между клиентом и поставщиком. Он включает в себя цены, объем проектирования, график результатов (например, макеты или фактические проекты), график платежей, права интеллектуальной собственности и другую юридическую терминологию. Самое главное, он должен включать термины о том, что произойдет в случае проблем или разногласий.

Что он должен содержать?

В BeeWits мы считаем, что в какой бы форме он ни принимался, договор или соглашение о веб-сайте должны содержать ряд существенных элементов.Хотя они могут отличаться, они должны быть необходимой частью любого контракта. Как веб-дизайнер только начинающий, лучше всего брать * подсказки * из шаблонов контрактов на разработку веб-сайтов, которые вы загружаете онлайн. Но вам обязательно стоит заключить юридическое соглашение, которое вы можете назвать своим собственным. Что-то, что защищает права всех сторон при соблюдении условий и обязанностей по работе.

Итак, каковы основные элементы контракта на веб-дизайн?

  • Краткое изложение проекта или предстоящих работ
  • Очистить объем проекта или работы
  • Что обе стороны соглашаются делать?
  • Какие элементы дизайна включены в договор?
  • Включено ли текстовое содержимое в проект веб-дизайна?
  • Кто будет предоставлять фотографии, видео и кому будут принадлежать авторские права? Приемлемы ли купленные (или бесплатные) стоковые фотографии? Должны ли используемые изображения иметь определенную лицензию или нет?
  • Кто будет программировать, отлаживать и обновлять HTML, CSS, JavaScript и другие элементы кодирования?
  • Будет ли проведено тестирование браузера на всех платформах, а затем внесены какие-либо необходимые изменения?
  • Кто будет проводить тестирование различных (отзывчивых) браузеров устройств (настольных ПК, планшетов и мобильных устройств) и кто будет нести ответственность за любые изменения?
  • Будет ли техническая поддержка включена в контрактный период? На сколько долго? Будут ли взиматься дополнительные сборы при определенных условиях?
  • Кто отвечает за изменения и исправления
  • Любые юридические вопросы, рекомендованные вашим юристом
  • Кому будут принадлежать авторские права и интеллектуальная собственность на код и дизайн?
  • Как будут производиться выплаты и график выплат
  • Как будет осуществляться передача информации
  • Пунктирная линия — подпись и дата вступления договора в силу
  • Положения и условия

Загрузить пакет шаблонов контрактов

Имеют ли эти контракты юридическую силу?

Строго говоря, все, что необходимо для того, чтобы контракт на веб-дизайн имел юридическую силу, — это следующие два основных элемента:

  1. Все стороны согласны с контрактом (отсюда и подписи), в котором предложение было сделано одной стороной и принято другой.
  2. Нечто ценное было обменено, обычно наличными, услугами или товарами / активами, на что-то другое ценное (в данном случае деньги в обмен на услуги)

Однако, учитывая, что мы сами не юристы, если вы хотите, чтобы кто-то дал вам профессиональный совет.BeeWits рекомендует Rocket Lawyer.

Rocket Lawyer — это компания, предоставляющая юридические услуги в Интернете, которая помогает людям получить необходимую юридическую помощь (не нарушая при этом банкротство). Прелесть этой услуги в том, что у них есть тысячи простых в создании юридических документов, быстрый доступ к независимым местным юристам и многое другое.

Ознакомьтесь с соглашением о веб-разработке RocketLawyer здесь

Если вам интересно ознакомиться с остальными доступными документами, читайте дальше!

Между прочим, как веб-дизайнер, вы, возможно, захотите взглянуть на этот фантастический инструмент коммуникации для своих веб-проектов.

Это невероятно эффективно, когда речь идет о продвижении и общении с клиентом, чтобы общаться с ним прямо на веб-сайте или получать результат, который вы ожидаете получить для них.

Если вы используете такой продукт, как Project Huddle, для создания макетов и комментариев непосредственно на страницах. У вашего клиента гораздо больше шансов получить более четкое представление о том, как будет выглядеть конечный результат, и гораздо больше шансов на успешное завершение проекта.

Даже если вы продемонстрировали, что будете использовать такой инструмент, когда проектное соглашение было подписано, клиент будет чувствовать, что у него будет прямой вклад и хорошая линия связи с вами, сосредоточив свое внимание на ряде обеспокоенность.

Ознакомьтесь с Project Huddle

Шаблоны контрактов на веб-дизайн

1. Убийца по контракту Энди Кларка

Этот контракт на веб-дизайн немного упрощен по способу написания, но хорош с точки зрения понимания.

На самом деле он не использует много юридических терминов или вещей, о которых большинство людей, не являющихся юристами (например, веб-дизайнеры), не имели бы понятия, но тем не менее это контракт. Так что, если вы хотите, чтобы он был простым, дружелюбным, но при этом все еще имел обязывающее соглашение, вы можете работать с этим.

Вот почему его называют «убийцей по контракту», потому что это контракт, который не похож на контракт.

Это слабо связывает обе стороны разумными условиями.

Если вы ищете что-то, что имеет гораздо более легальные или юридические положения и условия, Contract Killer может быть не идеальным, поэтому вы можете двигаться дальше.

2. Форма приемки проекта и / или техническое задание

Форма принятия проекта предназначена для тех, кто хочет более четко указать, что будет выполнено, а что нет.В нем есть различные таблицы с работами по веб-дизайну, которые будут доставлены в том числе в рамках контракта на веб-сайт.

Конечно, при необходимости вы можете добавить больше.

  • Проектирование и разработка
  • Копирайтинг и наполнение (определенное) количество страниц
  • Интернет-маркетинг после запуска (для услуг почтового веб-дизайна)
  • Вехи и сроки
  • Соглашение о поддержке и обслуживании
  • Мелкий шрифт — юридическая глупость

Он также содержит специальные разделы, касающиеся точных условий оплаты.Если вы ищете полный контракт на веб-дизайн — это определенно то, на что стоит обратить внимание при работе фрилансера по веб-дизайну. На самом деле это может быть часть пакета документов, которые вы соглашаетесь с клиентом.

Возможно, ваш контракт на веб-дизайн может фактически ссылаться на техническое задание, когда оно определяет работу, которая должна быть доставлена ​​клиенту.

3. Стандартная форма соглашения AIGA об услугах веб-дизайна

Хотя это довольно старый документ, это руководство по созданию собственного шаблона является очень подробным.Несмотря на свои годы, он по-прежнему актуален в наши дни.

Вместо универсального подхода или фактического веб-контракта, который вы можете изменить в соответствии со своими потребностями, это руководство, позволяющее дизайнерам и проектным компаниям создавать свои документы по мере необходимости, включая условия и условия в зависимости от обстоятельств.

Прочитав это и выполнив инструкции, вы создадите свои индивидуальные юридические документы со своими собственными положениями и условиями, которые вы можете повторно использовать для каждого возникающего дизайн-проекта.

Это отличный вариант для веб-дизайнеров, которые хотели бы создать шаблон контракта на веб-дизайн, который они могут повторно использовать в течение длительного времени.

4. Анкета клиента веб-дизайна

Конечно, если вы хотите сделать отличную работу, помимо хорошего шаблона контракта на веб-дизайн, вам нужно знать, что именно хочет клиент.

Это важно и важно для понимания того, что нужно заказчику, чтобы вы могли затем создать контракт на проектирование, включающий SoW, на основе того, что действительно нужно клиенту.

Мы предпочитаем отправлять клиенту исчерпывающую анкету. Это проверяет клиента на предмет того, что представляет собой веб-сайт или работа веб-дизайна. Работа не должна начинаться до тех пор, пока эта анкета не будет заполнена и полностью понята фрилансером.

В анкете есть такие актуальные вопросы о компании как:

  • Зачем вам этот сайт?
  • На какие демографические группы пользователей будет ориентирован веб-сайт?
  • В каком направлении вы хотите, чтобы ваша компания двигалась?

И другие вопросы, относящиеся к конкретным веб-сайтам, например, какие специальные функции будут включены в веб-сайт (информационный бюллетень, блог, потоковое видео, интернет-магазин и т. Д.))

Итак, хотя это, строго говоря, не юридический документ, это все же то, что значительно упростит согласование вашего контракта.

( Extra Extra! — вы также ищете контрольный список для веб-сайта, чтобы убедиться, что вы охватили все, что вам нужно сделать? Мы вас поддержим!)

5. Инструмент для заключения договора на разработку веб-сайта

Это не контракт на веб-разработку. Но если вы воспользуетесь этим инструментом, в результате вы создадите контракт на веб-разработку.

Только для жителей США, поэтому, если вы не проживаете в США, переходите к следующему контракту на разработку веб-сайта. У нас в этом списке немало, так что не беспокойтесь 🙂

6. Контракт на подрядные (независимые / внештатные) услуги по разработке

Как фрилансер или агентство, вы, скорее всего, поручаете работу другим подрядчикам. Конечно, точно так же, как вам нужно иметь контракты с вашими клиентами, вам нужно иметь хорошее взаимопонимание с вашими подрядчиками.

Вот несколько версий, которые вы, возможно, захотите выбрать.

Контракт на услуги по разработке — это заявление, которое, по сути, представляет собой соглашение о почасовой ставке или плате за проект (по вашему выбору). Он также передает интеллектуальную собственность / авторские права клиентам, сохраняя при этом права на общие решения по кодированию, если они не относятся к продукту Клиента.

7. Комплект контрактов на дизайн-проект Энди Ратледжа

Пакет контрактов на другой проект.

На этот раз от Энди Рутледжа, этот комплект содержит шаблон «Авторизация для продолжения» и шаблон «Условия и положения». Они довольно полны по объему, поэтому отлично подходят для использования в качестве контракта на веб-дизайн или в качестве отправной точки для ваших контрактов.

8. Контракт на услуги веб-дизайна и разработки

Этот контракт (первоначально BidSketch) представляет собой полноценный контракт на веб-дизайн, который определяет все аспекты процесса веб-дизайна и разработки.Если вы ищете надежную веб-разработку или письмо-соглашение, вам следует использовать именно его.

Это может занять некоторое время, но оно охватывает все проектные и юридические аспекты, включая

  • Объем проекта, включая определение различных этапов
  • Приемочные испытания на фазу. Соглашение о том, что приемочные испытания будут проводиться клиентом после каждого этапа разработки. Это гарантирует, что и заказчик, и подрядчик согласны с тем, что объект прошел приемочные испытания в соответствии с исходными спецификациями веб-сайта
  • .
  • Пункт договора о включении сторонних продуктов, включая плату за эти продукты, как часть условий оплаты
  • Управление проектами.Назначение менеджера проекта с обеих сторон, чтобы коммуникация была быстрой и эффективной во время проекта веб-сайта
  • .
  • Положение об изменениях и платежах
  • Контент сайта. Включение контента сайта, предоставленного клиентом

Прочие полные юридические термины в этом включают

  • Гарантии
  • Ограничение средств правовой защиты и ответственности
  • Права интеллектуальной собственности
  • Срок действия и прекращение
  • Защита данных
  • Форс-мажор
  • Конфиденциальность
  • Аудит
  • Уведомления
  • Реклама
  • Переуступка
  • Полнота соглашения
  • Права третьих лиц
  • Изменение и отказ
  • Выход
  • Применимое право и юрисдикция

Очень всеобъемлющее соглашение о разработке, если оно когда-либо было.
Загрузите пакет шаблонов контрактов

9. Краткая форма контракта на веб-дизайн

Существует также контракт на веб-дизайн для веб-разработчиков, которые ненавидят контракты. Как и документ Энди Кларка, это также довольно простой документ, который по-прежнему связывает и вас, и клиента. Даже быстрая и непродолжительная работа может стать неприятной, например, из-за постоянных изменений и исправлений.

Итак, для вашего же блага, заполните этот контракт для веб-дизайнеров, который выполняет несколько простых, но важных вещей, таких как ограничение количества изменений определенной суммой, указывает авансовый платеж (или депозит), условия оплаты и пропорциональные сборы. в случае отмены.

10. Работа по найму / договор найма

Если вы достаточно хороши, чтобы получать гонорар за свою работу, вы все равно захотите заключить простой контракт. Это дает душевное спокойствие обеим сторонам, поскольку в нем указаны гонорар, ежемесячные часы и любые дополнительные услуги.

Работа, проделанная с авансом, должна быть связана с контрактом на хороший веб-дизайн.

11. Соглашения о неразглашении информации

Когда вы ведете какие-либо дела с компанией или физическим лицом, с которыми раньше не работали, вы хотите убедиться, что все, что вы говорите, не будет передано кому-либо еще, если это не происходит в процессе ведения бизнеса.

Даже если вы не занимаетесь сверхсекретной деликатной работой, вы хотите заключить соглашение о неразглашении, потому что ваши отношения, вероятно, будут развиваться. И знаете, на всякий случай.

Краткая форма — только в одну сторону; взаимное соглашение о неразглашении обязывает обе стороны не раскрывать какую-либо информацию.

12. Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Все разрабатываемые вами веб-сайты должны иметь индивидуальные условия использования, политику конфиденциальности и конфиденциальности, а также твердую политику в отношении файлов cookie, соответствующую требованиям GDPR.

Политика конфиденциальности

— это те части контента, которые могут скрываться на каждом веб-сайте.

Но не умаляйте их важность и свои обязательства по внедрению политики конфиденциальности. В сегодняшней постоянно растущей сети, ориентированной на конфиденциальность, вам понадобится политика конфиденциальности. В нем будет указано, что вы делаете с любой информацией, которую собирает ваш веб-сайт. Опять же, не строго говоря, контракт как таковой, а несколько шаблонов контрактов для сети, которые вам наверняка понадобятся в ваших проектах веб-дизайна.

Между прочим, хорошая политика конфиденциальности и положения и условия также являются хорошим сигналом для SEO.

13. Контракт на разработку мобильных приложений

Если вам необходимо включить разработку мобильного приложения как часть вашего контракта на веб-дизайн, многие из положений и положений в юридических текстах выше могут быть немного неточными, поэтому эти версии некоторых из этих документов специально предназначены для разработка мобильных приложений.

Точно так же, как веб-сайту нужен контракт для веб-дизайнеров, разработка приложения также потребует контракта.

Все, что применимо к проекту веб-дизайна, также применимо к разработке мобильного приложения. Еще раз защитите свои права, выполняя свои обязательства.

14. Политика конфиденциальности для мобильных приложений

В то время как мы говорим о мобильных приложениях, для любых мобильных приложений, которые вы разрабатываете, потребуется политика конфиденциальности, специфичная для мобильных приложений. Это политика конфиденциальности, в которой есть условия, которые применяются к мобильным приложениям, а не к веб-сайтам.

Например, если вы используете SDK для отслеживания конверсий, например пиксель Facebook или что-то еще, что использует услуги сторонних сервисов для аналитики, это также должно быть указано как часть Политики конфиденциальности.

15. Выставление счетов клиентам

Сам по себе не контракт на веб-дизайн, но это также юридически обязательный документ, поскольку он вводит вас в соглашение об оплате.

Конечно, если вы хотите получать деньги, выставьте счет на основании подписанных вами соглашений.

Счета-фактуры — это довольно простые документы, которые показывают, какие услуги были предоставлены (или будут предоставлены), условия оплаты, детали оплаты и некоторые контактные данные. Кроме того, при выставлении счета вы должны учитывать, что вы связаны подписанным вами контрактом на веб-дизайн.

Теперь мы переходим к образцу контракта, который, как вы надеетесь, вам не понадобится.

После приведенного выше списка контрактов с открытым исходным кодом для Интернета, которые в основном предназначены для активной защиты ваших прав и обязанностей, следующие бесплатные шаблоны контрактов имеют дело с другим аспектом. Они реагируют на любые ваши обиды.

Это не что-то хорошее, но, к сожалению, вы должны быть готовы к любым неожиданностям.

16. Взыскание взносов

Существует множество веских причин, по которым кто-то не заплатил вам вовремя.

Но есть еще больше оправданий, которые люди склонны находить для задержки платежей. Но если стороны соглашаются платить, то эти условия нужно соблюдать. Для веб-дизайнера-фрилансера или для малого бизнеса, стремящегося сводить концы с концами, своевременная оплата имеет важное значение.

Это письмо — дружеское, но твердое напоминание о взыскании платежей.

17. Прекратить и прекратить

Опять же, не контракт на веб-дизайн как таковой, а другой вид «разногласий», который может вам понадобиться.

Допустим, вы обнаружили, что кто-то использовал или нарушал ваши права на интеллектуальную собственность. Это письмо о прекращении и воздержании вы отправляете сторонам, нарушившим ваши права, и можете начать судебное разбирательство для защиты различных видов интеллектуальной собственности.

Возможно, вам потребуется изменить эти тексты в соответствии с вашими потребностями, и, конечно же, эти документы не отменяют необходимости в профессиональной юридической консультации. Мы просто являемся отправной точкой.Ниже вы найдете бесплатный комплект контрактов на веб-дизайн!

Скачайте комплект здесь

Если вас не устраивает использование шаблона, вы можете использовать этот онлайн-генератор контрактов на Behance для создания контракта.

Помимо контрактов — как насчет инструментов для веб-дизайнеров?

Здесь, в BeeWits — мы хотим облегчить вам жизнь веб-дизайнеров — вы сосредотачиваетесь на том, что у вас получается лучше всего — на создании УДИВИТЕЛЬНЫХ веб-сайтов, а мы помогаем вам с утомительными мелочами.

Прежде всего — вы решили, какой будет почасовая оплата за веб-дизайн? Часто ваша почасовая ставка будет зависеть от вашего опыта и знаний.Но вы можете получить некоторые рекомендации относительно того, как должна выглядеть ваша почасовая оплата для вашего региона.

Если вы новичок в фрилансе, вы можете рассчитать почасовую ставку, рассчитав свои ожидаемые расходы, оплачиваемые часы, ожидаемый годовой доход и другие переменные, прежде чем думать о составлении хорошего контракта. Кроме того, убедитесь, что вы покрыли ВСЕ свои расходы по своей почасовой ставке.

Конечно, вы не можете завышать свои расходы или рассчитывать затраты на все, ожидая, что клиенты раскошелятся.Начисление любой ставки должно соответствовать вашему опыту, вашему местоположению, местоположению вашего клиента, ставкам, которые обычно взимаются в месте нахождения клиента, и средней ставке, взимаемой людьми, обладающими такими же ноу-хау, как вы.

Мы придумали удобный инструмент, который поможет вам рассчитать почасовую ставку вашего фрилансера по веб-дизайну — прямо здесь

Калькулятор почасовой оплаты веб-дизайна

После того, как вы определите свою почасовую ставку внештатного сотрудника, лучше всего будет дать вашим потенциальным клиентам подробное описание проекта веб-дизайна.

Показав им, какие именно работы необходимы для создания нового веб-сайта, вы легко сможете оправдать свои цены. И снова BeeWits приходит на помощь. Мы разработали инструмент, который поможет вам создать подробное предложение для веб-дизайна. Его легко использовать, введите свои данные, данные клиентов, ожидаемое количество часов работы и почасовые ставки по различным пунктам, и мы отправим вам хороший PDF-файл по электронной почте. Ваша цитата в любом случае будет частью вашего контракта на веб-дизайн, так что лучше не мешать.

Создайте свое следующее предложение по веб-дизайну прямо здесь

После того, как вы устно или письменно подтвердите свое согласие с предложением, вам нужно будет использовать один из надежных вариантов контракта на веб-дизайн, которые мы перечислили выше. Как видите, мы предоставили вам различные образцы бесплатного контракта, которые вы можете использовать. Мы также подумали о включении еще нескольких договоров и документов. Возможно, вам понадобится в вашей начинающей карьере фрилансера в области веб-дизайна.

Загрузить шаблоны предложений по веб-дизайну

Наконец, и это тоже очень важно, особенно если вы хотите сохранить работоспособность своего конвейера.Вам нужно будет найти способ быстро создать предложение. Помимо обширной функции о том, как написать предложение, которое поможет вам каждый раз закрывать продажу, у нас также есть хороший шаблон предложения веб-дизайна, готовый для загрузки (на самом деле у нас есть несколько разных версий, так что вы можете выбрать тот, который, по вашему мнению, лучше всего подходит для вас).

Вам не нравится, как легко мы делаем это для вас? 😉

Привет, веб-дизайнер! Ваш контракт рассмотрен! Хотите лучше управлять своими проектами?

Итак, вы разобрались с вашим основным контрактом на веб-дизайн.Молодец — вы на правильном пути. Если коричневый цвет попадает в вентилятор, по крайней мере, у вас есть законная альтернатива, к которой можно обратиться.

Но почему вы хотите пройти через судебную тяжбу?

Почему бы просто не убедиться, что вы правильно управляете своими проектами веб-дизайна? BeeWits — это инструмент для фрилансеров, агентств и профессионалов веб-дизайна. Как бы банально это ни звучало, это инструмент управления проектами для веб-дизайнеров, созданный веб-дизайнерами.

И нет — это не для менеджеров проектов.Фактически, мы предпочитаем думать об этом как об инструменте управления проектами для руководителей, не связанных с проектами.

Оцените BeeWits прямо сейчас.

И последнее…

Как дизайнерское агентство, мы всегда ищем лучшие инструменты, которые могли бы помочь нам в проектах наших веб-сайтов. Один из многих инструментов, которые мы считаем очень полезными, — это Divi от Elegant Themes — это наш незаменимый инструмент в BeeWits, когда нам нужно быстро что-то сделать, с помощью инструмента, который мы полюбили и на который полагаемся.

В частности, мы обнаружили, что получаем значительную пользу от их плана доступа на весь срок службы. Это связано с тем, что с этим планом вы получаете доступ к обновлениям Divi и поддержку НАВСЕГДА, при этом имея возможность использовать его на неограниченном количестве веб-сайтов.

Elegant Themes были достаточно хороши, чтобы сотрудничать с нами и предложить 10% -ное предложение по этому тарифному плану для читателей BeeWits. Нажмите ниже, чтобы получить к нему доступ сегодня.

Нажмите здесь, чтобы получить скидку 10% на DIVI до июля 2021 года

Ниже приведен один из макетов (везде Divi), макет для агентства, настраиваемый с помощью конструктора интерфейсов.

Заключение: какой шаблон контракта на веб-дизайн вы будете использовать?

Теперь, когда мы поделились несколькими вариантами вашего следующего контракта на веб-дизайн, какой, по вашему мнению, вы будете использовать и предпочтете? Вы предпочитаете убийцу по контракту для внештатных веб-дизайнеров или считаете, что обязательное соглашение должно лучше использовать полномочия, предоставленные законами штата, и использовать более юридические термины?

Есть ли другие шаблоны контрактов на веб-дизайн, которые мы должны добавить в наш пакет? Вы встречали контракт на веб-дизайн, о котором мы должны знать? Мы всегда ценим, когда наши посетители вносят свой вклад в улучшение наших статей!

Дайте нам знать в комментариях ниже.

контрактов на веб-дизайн

Джейкоб К. Майерс

Хорошая деловая практика абсолютно необходима для успеха в любом бизнесе, в том числе в веб-дизайне фрилансера. В этом руководстве вы познакомитесь с передовыми методами ведения переговоров и составления проекта контракта на внештатное проектирование, включая предложения по проектам, выставление счетов и сбор просроченных платежей. Руководство будет продолжено образцами договоров, шаблонов и документов и завершится конкретными примерами применения предоставленных форм в реальной жизни.

Это руководство не занимает позицию универсального подхода к написанию внештатных дизайнерских контрактов и документов. Однако в этом руководстве предполагается, что порядок событий до достижения стадии контракта для каждого клиента одинаков. Основная теория заключается в том, что клиент или потенциальный клиент свяжется с вами и предоставит подробную информацию о проекте, который им необходимо завершить, затем вы предоставите ценовое предложение, оценку времени и любые условия, вы оба согласитесь, вы сделаете свое работать и получать деньги.События могут быть одинаковыми, но разница заключается в деталях документов, которые вы создаете для клиента.

Контракт — это деловые и личные отношения

Прежде чем мы начнем, неплохо определить, что такое контракт для бизнеса. Контракт — это социальный документ. Это помогает определить деловые отношения между вами и вашим клиентом. Деловые отношения определяются такими вещами, как объем проекта, бюджеты, сроки, условия и требования, т.е. условия контракта. Однако то, что находится на странице, так же важно, как и то, что находится за ее пределами.

Также знайте, что у вас есть личные отношения с клиентами, основанные на доброй воле и добросовестной деловой практике, которая отвечает всеобщим интересам. Успешный проект обеспечивает понимание и сочувствие потребностям и обстоятельствам клиента, а также проектирование с учетом этих потребностей — что намного больше, чем все, что может быть изложено в контракте.

Даже самый лучший контракт не может охватить все сценарии, и ничто не может заменить хороших личных отношений с вашим клиентом.Хорошо составленный контракт, составленный с учетом взаимовыгодной перспективы, может предотвратить проблемы, предоставив вам и вашему клиенту необходимые заверения и определенные ожидания. Взаимное уважение — это основа хороших личных отношений, деловых отношений и хорошего контракта.

Кроме того, наличие контракта также помогает вам не облажаться. «Трахни тебя. Заплати мне». процитировать информативное видео Майка Монтейро. Правильный контракт дает вам что-то конкретное и обязательное, если вам нужно жестко с клиентом.

Договор — правоотношение

Полезно спросить: Что такое договор с юридической точки зрения? Проще говоря, контракт — это соглашение, которое создает юридически обеспеченное обязательство между сторонами. Каждая сторона должна дать другой стороне что-то ценное. Этот обмен называется возмещением и может включать деньги, права или что-либо ценное. Контракты могут принимать разные формы: от 20-страничных фолиантов до каракулей на салфетке и устных контрактов.

Несмотря на то, что в данном руководстве предпочтение отдается письменным контрактам, стоит упомянуть устные контракты.Устные контракты являются юридически обязательными. Обратите внимание, что в приведенном выше описании юридического договора не упоминается письменная форма. Однако не всякий договор может быть устным. Контракт, на выполнение которого должен уйти больше года, или контракт на передачу исключительных авторских прав должен быть в письменной форме, чтобы назвать некоторые из них.

Ваш устный договор может быть действительным, письменный договор всегда лучше. Даже если вы полностью доверяете своему клиенту и являетесь его любимым дизайнером, воспоминания рушатся. Лучшие умы могут забыть, какие термины были сказаны или был ли затронут конкретный вопрос.Точно так же споры гораздо более вероятны, когда договор является устным, а не письменным.

Если у вас возникли проблемы с клиентом, не сдавайтесь только потому, что ваш контракт является устным. Однако приведение в исполнение устных контрактов выходит за рамки данного руководства. Поговорите со своим адвокатом за советом.

Кто использует контракты?

Не все дизайнеры используют контракты. Согласно опросу AIGA, только 48 процентов опрошенных дизайнеров используют контракт для каждого проекта. Нет никакой практической причины, почему бы не использовать какую-либо форму контракта для каждой работы.Мнение этого руководства о том, что не существует универсального подхода к написанию контрактов и документов для веб-дизайна, потому что дизайнерам не нужен универсальный подход. Для тех, кто использует контракты для каждого проекта, продолжительность и детали контракта зависят от масштаба проекта. Для крупных вакансий предоставляются более подробные контракты, а для мелких — письмо-соглашение или электронное письмо с указанием основных условий (объем, цена, крайний срок и т. Д.). Практически все согласны с тем, что официальное письменное соглашение является ценным и абсолютно необходимым в отношениях с новыми клиентами.

В этом руководстве признается, что не каждый клиент оценит полный, хорошо составленный контракт. Полный набор условий на нескольких страницах может устрашить как вас, так и вашего клиента. Можно использовать более неформальный подход — письмо, подписанное обеими сторонами. Этот контракт, который часто называют «письмом-соглашением», представляет собой краткое описание проекта, графика, сборов и соответствующих условий в неофициальном формате письма на фирменном бланке дизайнера. Положения и условия обычно описывают только основные требования, такие как авторское право, право на изменения, условия оплаты, сборы за убийство и прочие юридические условия.Более подробное описание составления и использования письма-соглашения приводится далее в этом руководстве.

Контракт, наиболее предпочтительный для данного руководства, — это проектное предложение с прилагаемыми Положениями и условиями. Проектное предложение — это подробный проектный документ, который определяет объем работ, процесс проектирования, график и общую стоимость. Дизайнер предлагает клиенту рекомендуемый курс действий. Ожидаются изменения и переговоры в спецификациях и условиях проекта.Конечная цель — иметь один всеобъемлющий документ, который, если он сопровождается соответствующим набором условий и подписывается обеими сторонами, служит вашим контрактом по проекту. Более подробное описание составления и использования проектного предложения с положениями и условиями приводится далее в этом руководстве.

Независимо от того, какую форму контракта вы выберете, письмо-соглашение или проектное предложение с положениями и условиями, каждый из них может быть адаптирован к потребностям вас и вашего клиента.Формат, длина, детализация и соответствующие условия зависят от вас.

Все контракты, будь то ваш контракт, контракты в этом руководстве или чьи-то контракты, могут быть изменены. Любое положение в контракте может быть удалено или добавлено. В то же время знание того, почему включено положение и что оно выполняет, помогает вам определить свой бизнес-процесс и помогает вести переговоры.

Каждый контракт требует переговоров, будь то простой, например, определение объема работ, или более сложные вопросы авторского права.Переговоры не должны быть борьбой. Когда обе стороны могут предложить что-то ценное, обе стороны могут оказаться в выигрыше. Ваш лучший инструмент в переговорах — это знать, что абсолютно необходимо, а что может быть скомпрометировано.

Это руководство содержит множество примеров и объяснений общих положений контрактов, которые помогут вам улучшить свою позицию на переговорах и составить контракт, соответствующий вашим потребностям.

Часто дизайнер не может встретиться с клиентом лично для подписания контракта.Обратите внимание, что контракт должен быть подписан лицом, имеющим на это полномочия. Если вы имеете дело с компанией, обязательно укажите название компании, а также имя и титул лица, имеющего право подписывать контракт. Желательно, чтобы ваш клиент сначала подписал контракт. Отправьте два экземпляра контракта вашему клиенту, чтобы он подписал их и вернул вам. Затем подпишите обе копии и верните одну копию клиенту. Поскольку вы подписываете последний, у вас есть преимущество решить, подписывать или нет, и сделать договор обязательным.

Другой вариант — отправить подписанные копии вашего контракта вашему клиенту для подписания и возврата. Это ставит вас в невыгодное положение, позволяя клиенту откладывать подписание и потенциально задерживать вашу работу над проектом. Если вы отправляете клиенту предварительно подписанный контракт, вы можете отозвать его в любое время до его подписания. Вы также можете предоставить пункт об истечении срока действия, который дает клиенту крайний срок для подписания.

Это руководство содержит формы и примеры документов, необходимых для любого бизнеса в области веб-дизайна.Доступные документы перечислены ниже.

Для заполнения формы

  1. Загрузите пакет форм для нужного документа и следуйте прилагаемым инструкциям.
  2. Замените заполнители в квадратных скобках ( [PLACEHOLDER] ) своей информацией.
  3. Следуйте всем инструкциям ( — ИНСТРУКЦИЯ: прилагаемая инструкция. — ), включенным в форму.
  4. Используйте образцы документов как справочник для создания собственного документа.
  5. Распечатайте и наслаждайтесь!

Список доступных форм договоров и документов

Письмо-соглашение

Используется для быстрой работы или там, где клиент не хочет иметь длительный контракт.

Просмотреть документ

Проектное предложение

Объясняет основные аспекты проекта, такие как объем, этапы, сроки и сборы. Используйте с Полными положениями и условиями или с сокращенными положениями и условиями.

Просмотр документа

Полные положения и условия

Защитите себя как можно лучше, используя исчерпывающий набор условий.Используйте с предложением проекта.

Просмотр документа

Краткие положения и условия

Если вам нужна краткость и защита, используйте этот сокращенный набор условий. Используйте с предложением проекта.

Просмотр документа

Счет-фактура

Вы не сможете получить деньги, если не выставите счет. Отправьте счет и получайте оплату.

Просмотр документа

Просроченное напоминание

Есть медлительные или рассеянные клиенты? Отправьте им дружеское напоминание о том, что вам нравится получать деньги.

Просмотр документа

Коллекционное письмо

Клиент все еще не сотрудничает? Отправьте им твердое письмо, демонстрирующее, что вы серьезно относитесь к делу.

Просмотр документа

Загрузить всю коллекцию Form Pack

Скачать Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, предназначена только для информационных целей и не должна толковаться как предложение юридической консультации или создание отношений с адвокатом и клиентом между читателем и автором. Вы не должны действовать или воздерживаться от действий на основании любого контента, включенного в этот веб-сайт, без обращения за соответствующей юридической консультацией по вашим личным фактам и обстоятельствам у поверенного, имеющего лицензию в вашем штате.

Шаблон соглашения о дизайне веб-сайта — ApproveMe

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-САЙТА

Настоящее Соглашение о дизайне веб-сайта («Соглашение») вступает в силу с ___________________ 2019 года между [ИМЯ КЛИЕНТА] («Клиент»), имеющим адрес [ АДРЕС КЛИЕНТА] и [НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ПО ДИЗАЙНУ ВЕБ-САЙТОВ] («Дизайнер») с адресом [АДРЕС КОМПАНИИ ПО ДИЗАЙНУ ВЕБ-САЙТА] (совместно «Стороны»).

1. Сфера применения. Настоящее Соглашение устанавливает условия, в соответствии с которыми Дизайнер соглашается создать определенный Веб-сайт (как описано ниже) для Клиента.Дизайнер будет задействован исключительно и исключительно с ограниченной целью — предоставление этого Веб-сайта Клиенту. Ни одна из сторон в силу настоящего Соглашения не уполномочена в качестве агента, сотрудника или законного представителя другой стороны. За исключением случаев, специально оговоренных в настоящем документе, ни одна из сторон не имеет права контролировать деятельность и операции другой стороны, и ее статус всегда будет оставаться статусом отношений независимого подрядчика.

2. Описание услуг и гарантий.Настоящим Клиент привлекает Дизайнера, и Дизайнер принимает такое обязательство по предоставлению Клиенту следующих услуг Веб-сайта (далее «Веб-сайт»): [ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И РАЗРАБОТКИ ВЕБ-САЙТА]. Дизайнер заявляет и гарантирует, что Дизайнер обладает знаниями, навыками и опытом, необходимыми для создания Веб-сайта. Дизайнер соглашается с тем, что Сайт будет оригинальным. Дизайнер также гарантирует, что окончательный веб-сайт не будет содержать плагиата или сходства с Веб-сайтом, не принадлежащим Дизайнеру и не созданным им.Веб-сайт станет интеллектуальной собственностью Клиента, бесплатно и ясно, как работа, сделанная по найму. Крайний срок доставки готового веб-сайта Клиенту следующий: [СРОК ПОСТАВКИ ВЕБ-САЙТА]. Дизайнер может заниматься или работать в любом другом бизнесе, торговле, профессии или другой деятельности, которая не создает конфликта интересов между Дизайнером и Клиентом, при условии, что в течение срока Дизайнер не будет участвовать в какой-либо коммерческой деятельности, которая конкурировать с бизнесом Клиента без предварительного письменного согласия Клиента.

В дополнение к стандартной разработке и созданию веб-сайта, Клиент запросил следующие конкретные требования:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. График. Стороны соглашаются со следующим графиком:
a.Дата первоначального проекта: ___________.
г. Дата комментария / утверждения клиента: ______________ не более 14 дней с момента доставки первоначального проекта.
г. Дата окончательного проектирования: ____________.
г. Клиент имеет право на ____ изменений. За любые изменения, превышающие ____, взимается плата в размере _______ долларов.

4. Оплата. Стороны соглашаются со следующими Условиями оплаты и оплаты:
a. Общая стоимость услуг: ________
б. Авансовый платеж (подлежит оплате до даты начала проекта): _______
c.Дополнительные сборы, издержки и расходы могут быть выставлены в счет в случае запроса дополнительных изменений, указанных в пункте 3 (d).

5. Конфиденциальность. В ходе действия настоящего Соглашения от Клиента может возникнуть необходимость поделиться конфиденциальной информацией, включая коммерческие секреты, отраслевые знания и другую конфиденциальную информацию, Дизайнеру, чтобы Дизайнер мог заполнить Веб-сайт в его окончательной форме. Дизайнер не будет передавать какую-либо эту конфиденциальную информацию в любое время, даже после выполнения Соглашения.Дизайнер также не будет использовать эту конфиденциальную информацию в личных целях в любое время, даже после выполнения Соглашения.

6. Право собственности. Клиент продолжает владеть любой конфиденциальной информацией, которой он делится с Дизайнером в течение срока действия настоящего Соглашения для целей Проекта. Дизайнер не имеет прав на эту конфиденциальную информацию и не может использовать ее, кроме как для завершения Проекта. По завершении Соглашения Клиенту будет принадлежать окончательный дизайн веб-сайта.Хотя Дизайнер будет настраивать Веб-сайт Клиента в соответствии со спецификациями Клиента, Клиент признает, что веб-сайты обычно имеют общую структуру и основу. Дизайнер продолжает владеть всеми без исключения шаблонами, созданными им до заключения настоящего Соглашения. Дизайнер в дальнейшем будет владеть любыми шаблонами, виджетами HTML-кода, CSS, Javascript или другим встроенным кодом, который он может создать в результате настоящего Соглашения.

7. Кредит. Заказчик должен указывать имена Дизайнера на Работах, созданных по настоящему Соглашению, в порядке, согласованном Сторонами в письменной форме, до публикации Работ для публики.

8. Возмещение убытков. Разработчик и Клиент должны защищать, возмещать убытки и оградить других (включая всех аффилированных лиц, должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов, правопреемников и правопреемников) от всех убытков, убытков, обязательств, недостатков, действий, суждений, интересов и защищать их от ответственности. вознаграждения, пени, штрафы, издержки или расходы любого рода (включая разумные гонорары адвокатам), возникающие в результате телесных повреждений, смерти любого человека, ущерба, реального или нематериального, личной собственности в результате действий или бездействия другого лица или нарушение каких-либо заявлений, гарантий или обязательств по настоящему Соглашению.

9. Заявления и гарантии.
а. Дизайнер. Дизайнер заявляет и гарантирует, что он / она имеет право заключить и выполнить настоящее Соглашение. Дизайнер также заявляет и гарантирует, что он / она имеет право использовать и распространять дизайны, созданные для Клиента, и что такие дизайны не принадлежат кому-либо еще, насколько это известно Дизайнеру. В случае, если Дизайнер не имеет этих прав, Дизайнер возместит любой связанный с этим ущерб, который может возникнуть у Клиента, или возьмет на себя ответственность за то, чтобы Клиент не испытал никаких повреждений.

г. Клиент. Клиент заявляет и гарантирует, что имеет право использовать любую конфиденциальную информацию, включая, помимо прочего, коммерческую тайну, товарные знаки, логотипы, авторские права, изображения, данные, рисунки, контент и тому подобное, которые он может предоставить Дизайнеру для включения на этом веб-сайте. В случае, если у Клиента нет этих прав, Клиент возмещает любые связанные убытки, которые может понести Дизайнер, или берет на себя ответственность за то, чтобы Дизайнер не испытал никаких повреждений.

10.Отказ от гарантий. Дизайнер должен создать Веб-сайт для целей Клиента и в соответствии со спецификациями Клиента. ДИЗАЙНЕР НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО УКАЗАННЫЙ ВЕБ-САЙТ СОЗДАЕТ ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ, ПРОДАЖУ, ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ БРЕНДА ИЛИ ИЕ Иное. ДИЗАЙНЕР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ, ЕСЛИ ВЕБ-САЙТ НЕ ПРИВЕСТИ К ЖЕЛАНОМУ (-И) РЕЗУЛЬТАТУ (-И) КЛИЕНТА.

11. Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЛЮБАЯ СТОРОНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБОЙ СТОРОНОЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЛЮБОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЯ, ПОТЕРЯ ДОХОДА ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УТРАТА БИЗНЕСА ДОСТАВКА.Выживание. Любое положение настоящего Соглашения, которое по своим условиям налагает продолжающиеся обязательства на любую из Сторон, остается в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

12. Разрешение споров. В случае возникновения спора между Сторонами, связанного с настоящим Соглашением или вытекающего из него, Стороны сначала попытаются разрешить спор лично и добросовестно. Если эти попытки личного урегулирования не увенчаются успехом, Стороны затем передают спор на обязательный арбитраж. Арбитражное разбирательство проводится в округе и штате, указанных в положениях настоящего Соглашения о ПРИМЕНИМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.Арбитраж проводится одним арбитром, и такой арбитр не имеет полномочий добавлять стороны, изменять положения настоящего Соглашения, назначать штрафные убытки или удостоверять класс. Арбитр должен соблюдать применимые и регулирующие федеральные законы, а также законы штата Огайо. Каждая Сторона оплачивает свои расходы и сборы. Иски, требующие арбитража в соответствии с этим разделом, включают, но не ограничиваются: претензии по контракту, иски из деликта, претензии, основанные на федеральном законодательстве и законодательстве штата, а также претензии, основанные на местных законах, постановлениях, статутах или постановлениях.Претензии Проектировщика в отношении интеллектуальной собственности не подлежат арбитражу и могут, в качестве исключения из этой части, рассматриваться в судебном порядке. Стороны, в соответствии с этой частью настоящего Соглашения, отказываются от любых прав, которые они могут иметь на суд присяжных в отношении арбитражных исков.

13. Применимое право. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с внутренними законами [ГОСУДАРСТВА] без применения какого-либо выбора или положения или правила коллизионного права. Каждая сторона безоговорочно подчиняется исключительной юрисдикции и юрисдикции федеральных судов и судов штата, расположенных в округе [НАЗВАНИЕ ГРАФИ], в отношении любых судебных исков, исков или судебных разбирательств, вытекающих из настоящего Соглашения или Работ, предусмотренных настоящим Соглашением, или основанных на нем.

14. Пособие. Настоящее Соглашение имеет обязательную силу и действует в интересах каждой из его сторон, а также их соответствующих наследников, представителей, правопреемников и правопреемников.

15. Аналоги. Настоящее Соглашение может быть составлено в нескольких экземплярах, все из которых составляют единое соглашение. Соглашение вступает в силу с даты, указанной выше.

16. Уведомления. Все уведомления, запросы, согласия, претензии, требования, отказы и другие сообщения по настоящему Соглашению (каждое, «Уведомление») должны быть в письменной форме и адресованы Сторонам по адресам, указанным на первой странице настоящего Соглашения.Все уведомления должны доставляться по электронной почте или по адресу, который стороны могут указать друг другу, посредством личной доставки, национальным курьером (с предоплатой всех сборов) или заказным или заказным письмом (в каждом случае запрашивается квитанция о вручении, предоплата почтовых услуг ). Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, Уведомление вступает в силу только в том случае, если (а) получающая сторона получила Уведомление и (б) сторона, дающая Уведомление, выполнила требования настоящего Раздела.

17. Форс-мажор. Разработчик не несет ответственности за неисполнение обязательств по причинам, не зависящим от его разумного контроля, включая, помимо прочего, стихийные бедствия, действия гражданских властей, действия военных властей, беспорядки, эмбарго, стихийные бедствия и стихийные бедствия и другие действия, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами.

18. Заголовки. Заголовки к настоящему Соглашению приведены только для удобства. Заголовки никоим образом не влияют на сами положения и не должны толковаться каким-либо образом, ограничивающим или иным образом влияющим на условия настоящего Соглашения.

19. Полнота соглашения; Модификация. Соглашение представляет собой полное соглашение между Заказчиком и Дизайнером в отношении предмета настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение может быть изменено, изменено или расторгнуто только в случае письменного согласия обеих сторон.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Стороны заключают настоящее Соглашение с даты, указанной выше.

КЛИЕНТ:

_______________________
[ПОДПИСЬ КЛИЕНТА]

ДИЗАЙНЕР:

__________________________
[ПОДПИСЬ ДИЗАЙНЕРА]

Окончательный контракт
Пакет шаблонов

Чтобы получить доступ к полному сроку действия контракта

100
и получить доступ к этому контракту больше шаблонов, сегодня!

или

Разблокируйте пожизненный доступ к этому контракту и более чем 100 шаблонам уже сегодня!
.
Оставить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *